施工合同补充协议 篇一
在工程施工过程中,难免会出现一些未曾预料到的情况和问题,这就需要双方对原有的施工合同进行补充协议,以便能更好地解决这些问题。施工合同补充协议是指在原有的施工合同基础上进行修订和补充,以满足双方在施工过程中的需要。本文将就施工合同补充协议的重要性、常见的补充事项以及编写补充协议的注意事项进行探讨。
首先,施工合同补充协议的重要性不可忽视。在施工过程中,由于现场环境、施工条件、材料质量等因素的变化,原有的施工合同可能无法完全适应实际情况。因此,及时进行补充协议可以确保施工过程的顺利进行,避免因合同缺陷而导致的纠纷和争议。补充协议的签订可以使双方在施工合同的基础上达成一致,明确双方的权益和义务,为后续的工程施工提供保障。
其次,施工合同补充协议的内容可以包括但不限于以下几个方面。首先是工程范围的调整。由于施工过程中可能会发现一些原有合同未能涵盖的工作内容,或者原有合同中的工作内容需要进行调整,此时可以通过补充协议来明确这些变更。其次是工期的调整。工程施工中可能会出现一些无法预料的情况,导致工期的延误。为了解决这个问题,可以通过补充协议来调整工期,以免给双方造成不必要的损失。再次是变更费用的确定。施工过程中,由于工程范围或工期的变更,可能会导致费用的增加或减少。通过补充协议可以明确这些费用的变化,并达成一致意见。最后是施工合同中其他的一些条款的调整和补充,以适应实际情况。
最后,编写施工合同补充协议时需要注意以下几个问题。首先是补充协议的形式。补充协议可以是书面形式,也可以是口头形式。然而,为了双方的权益都能得到保障,建议采用书面形式,并由双方共同签字确认。其次是补充协议的明确性。补充协议中应明确双方的权益和义务,避免模糊不清的用语和条款,以免给后续的工程施工带来麻烦。再次是补充协议的合法性。补充协议应符合法律法规的规定,不得违反相关的法律法规。最后是补充协议的保存。补充协议应妥善保存,以备后续的工程施工和纠纷解决使用。
总之,施工合同补充协议在工程施工过程中起到了至关重要的作用。通过补充协议,可以解决施工过程中出现的问题和纠纷,保障双方的权益,确保工程施工的顺利进行。因此,在工程施工中,双方应及时制定和签订施工合同补充协议,以应对变化和问题,以免给双方造成不必要的损失。
施工合同补充协议 篇三
合同编号:
甲方(全称)
乙方(全称)
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为的《
合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于:
(原因)甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情景,在原合同基础上变更合同条款部分资料,特订立以下补充协议。
一、协议资料变更部分为:
1、(具体变更条款)
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
(公章) (公章)
法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人
签字:_________________ 签字:_________________
年 月 日 年 月 日
施工合同补充协议 篇四
发 包 人:________
承 包 人:________
为进一步明确甲乙双方的职责、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情景,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情景下,签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1、工程名称:________
2.工程地址:________
3.建筑面积:________
4.结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位:________
6.监理单位:________
二.工程资料及承包范围
1.外墙面砖改为外墙漆
2.客厅推拉门取消
3.本工程为满七层,结构找坡
4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5.外墙40×40深灰色栅格取消
6.厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。
7.其余均按原图施工
三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
1.开、竣工日期
1.1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式
本工程按建筑面积一次性包干,____元平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理
1.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。
2.本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3.本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。
4.本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5.本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行账号 银行账号:
签定合同代表: 签定合同代表:
年 月 日 年 月 日
施工合同补充协议 篇五
发包人 : (以下简称:甲方)
承包人 : (以下简称:乙方)
经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就 年 月 日签订的就 工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:
一、写明具体补充的资料。
二、如有未尽事宜,双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。
四、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法人代表或代理人: 法人代表或代理人:
年 月 日 年 月 日
施工合同补充协议 篇六
发包方(以下称甲方):
法定代表人:
身份证号码:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
承包方(以下称乙方):
法定代表人:
身份证号码:
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工程的具体情景,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《________》(合同编号________,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,构成本补充协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程资料:
4、工程承包方式:
5、工程范围
二、工程期限
计划开工日期:____年____月____日。(以甲方下发的书面通知的时光为准);
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,能够以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
计划竣工日期:____年____月____日。
工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、合同价款及支付方式
1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写:____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)
2、付款方式:按原合同相关条款执行。
四、补充协议的最终结算
补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。
五、质量标准及验收
风险提示:工程质量未贴合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全职责,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情景进行施工监督管理。
六、争议解决
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同自_________________________生效。
八、合同份数
本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
发包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)