染雾土方开挖运输合同 篇一
土方开挖运输合同是指双方在土方开挖工程中，运输土方的合同。土方开挖运输合同的签订对于土方开挖工程的顺利进行至关重要。本文将从合同的基本内容、签订过程以及注意事项三个方面进行介绍。
土方开挖运输合同的基本内容包括以下几个方面。首先是合同的双方当事人的信息，包括姓名（或名称）、地址、联系方式等。其次是合同的工程范围和要求，包括土方开挖的具体位置、开挖深度、开挖量等。再次是合同的工程时间和工期，包括开始时间、完成时间以及工期的约定。最后是合同的费用和支付方式，包括开挖和运输的费用、支付方式、付款时间等。
土方开挖运输合同的签订过程一般分为以下几个步骤。首先是洽谈阶段，双方当事人就土方开挖的具体要求、工程时间、费用等进行详细的洽谈。然后是合同起草阶段，根据洽谈结果，由一方或双方当事人起草合同草案。接下来是合同审查阶段，双方当事人对合同草案进行审查，确保合同内容的准确性和合法性。最后是合同签订阶段，双方当事人在合同上签字盖章，并保留一份原件作为备案。
在土方开挖运输合同的签订过程中，需要注意以下几个事项。首先是合同的明确性，合同中的内容要具体明确，避免产生歧义和争议。其次是合同的合法性，合同要符合相关法律法规的规定，避免违法行为。再次是合同的保密性，双方当事人要对合同内容进行保密，避免泄露给第三方。最后是合同的有效性，合同要符合合同法的规定，才能具有法律效力。
综上所述，土方开挖运输合同的签订对土方开挖工程的顺利进行至关重要。双方当事人在签订合同时，应该注意合同的基本内容、签订过程以及注意事项，以确保合同的准确性、合法性和有效性。只有合同签订顺利，才能保证土方开挖工程的顺利进行。
土方开挖运输合同 篇二
土方开挖运输合同是指双方在土方开挖工程中，运输土方的合同。土方开挖运输合同的签订对于土方开挖工程的顺利进行具有重要意义。本文将从土方开挖工程的必要性、合同履行的风险和合同纠纷解决的方式三个方面进行介绍。
土方开挖运输合同的签订是基于土方开挖工程的必要性。土方开挖工程是建筑工程中常见的一项工程，通常用于地基处理、土壤平整等工作。在进行土方开挖工程时，需要将开挖的土方运输到指定地点，因此需要签订土方开挖运输合同，确保土方的顺利运输。
在土方开挖运输合同的履行过程中，存在一定的风险。首先是工程风险，包括土方开挖过程中可能遇到的地质问题、天气问题等。其次是运输风险，包括土方运输过程中可能发生的交通事故、运输设备故障等。最后是合同履行风险，包括双方当事人不履行合同义务、违约等问题。为了降低这些风险，双方当事人在合同中可以对风险进行明确约定，并采取相应的风险控制措施。
当土方开挖运输合同发生纠纷时，双方当事人可以通过协商、调解、仲裁和诉讼等方式解决。首先是协商和调解，双方当事人可以通过友好协商和第三方的调解来解决纠纷，这种方式具有灵活性和高效性。其次是仲裁，双方当事人可以选择由仲裁机构进行仲裁，仲裁结果具有强制执行力。最后是诉讼，双方当事人可以通过法院提起诉讼，由法院判决纠纷的解决方案。
综上所述，土方开挖运输合同的签订对土方开挖工程的顺利进行具有重要意义。在合同履行过程中，双方当事人需要注意工程风险、运输风险和合同履行风险，并采取相应的风险控制措施。当合同发生纠纷时，可以通过协商、调解、仲裁和诉讼等方式进行解决。只有合同的顺利履行和纠纷的及时解决，才能保证土方开挖工程的顺利进行。
土方开挖运输合同 篇三
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
工程名称：
工程地点：
经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。
1 1承包范围及工作内容
1.1 1.1 承包范围
淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.
1.2 1.2 工作内容
乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。
2 2合同价款、承包方式及结算原则
2.1承包方式
本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。
2.2 本工程开挖及外运综合单价为 元/立方米，包含税金 %管理费 %等承包范围内所列的各项费用)
3 计价方式及结算原则
乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。
4 付款方式
乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问题，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。
5 工期、质量要求
工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。
质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。
6 安全文明施工
6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。
6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。
其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的.可向南阳市人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
双方签字
甲方：
代表人：
联系电话：
20年 月 日
乙方： 代表人： 联系电话： 开户行： 账号：
土方开挖运输合同 篇四
发包方：贵州省智强拆除有限公司 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就“上马南路”一期工程土方开挖运输，双方约定合同单价，委托乙方挖运，具体协议条款如下：
一、工程名称：“上马南路”一期工程
二、工程地点：上马南路
三、工程内容：一期工程土方开挖运输
四、计量方式
计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。
五、乙方在工程开工前支付甲方进场费20万人民币，甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场，若甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。
六、综合单价
挖运土单价：综合单价 元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工项目所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金)，运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。
七、结算付款方式
工程款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80%结算，剩余20%工程完工后一星期内结算清楚。在申请付款时，必须开据有甲方名称的正规税务发票。
八、双方责任
甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失 由甲方负责。
乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合 甲方场内其它项目施工，在乙方开挖运输期间，必须加强对员工的安全教育，并注意安全，在乙方开挖运输范围内所发生的一切安全事故，由乙方负全部责任;乙方必须按甲方要求进行施工，并服从甲方现场员的安排和管理工作，完成土方开挖及运输任务。
九、其他约定
在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。
十、未尽事宜，甲方双方酌情协商解决，成可申请项目所在地仲裁机构进行仲裁。
十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。
发包人(公章)：贵州省智强拆除有限公司 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
现场负责人：
电 话： 电 话：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
账 号： 账 号：
合同签订时间： 年 月 日
土方开挖运输合同 篇五
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：
一、工程概况
1、乙方开挖拖运地点：湘运兔子山
2、项目名称：“金林雅苑”
二、土方工程承包范围
1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(含税单价22元/方)。
2、甲方将约45000方土方承包给乙方，最终结算，按实际土方量为准。
3、进场时间大约签约在35天之内进场开工。
三、其他
1、签订协议书向甲方谘合同保证金伍万元，进场后甲方将合同保证金退还乙方(不计利息)。
2、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。
3、由于甲方，场内问题，所造成的损失，由甲方承担，如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方。依此类推。
四、付款方式
1、甲方应按每壹万立方付75%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。
2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方，如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方：
甲方法人代表：
公司开户银行帐号：
乙方：
乙方法人代表：
年 月 日
土方开挖运输合同 篇六
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下协议：
一、工程概况
1、乙方开挖拖运地点：
2、项目名称：
二、土方工程承包范围
1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。
2、甲方将约准。
3、进场时间大约签约在天之内进场开工。
三、其他
1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。
2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。
四、付款方式
1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。
2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方：
甲方法人代表：
年 月 日
年 月 乙方： 乙方法人代表：
