染雾电梯井钢结构施工合同 篇一
电梯井钢结构施工合同是指在电梯井中进行钢结构施工的合同。电梯井钢结构施工是电梯安装的重要环节，它直接关系到电梯的安全性和使用寿命。因此，签订一份合规的电梯井钢结构施工合同是必要的。
首先，电梯井钢结构施工合同应明确双方的权利和义务。施工方应承担电梯井钢结构施工的责任，包括按照相关法规和标准进行施工，保证施工质量和安全性。而业主或委托方则应提供必要的施工条件和合理的施工期限，并按合同约定支付相应的费用。
其次，电梯井钢结构施工合同应包含详细的工程内容和工期计划。工程内容应包括具体的施工范围、施工方法和材料要求等。工期计划应根据实际情况合理安排，确保施工进度和质量的同时，尽量减少对业主的影响。
第三，电梯井钢结构施工合同应规定质量保证和维修责任。施工方应承诺提供符合相关标准和规范要求的电梯井钢结构，保证其质量和安全性。同时，施工方应对施工过程中可能出现的质量问题进行维修和保养，确保电梯井钢结构的长期稳定使用。
最后，电梯井钢结构施工合同应明确争议解决方式和违约责任。双方应约定争议解决方式，例如通过协商或仲裁解决。同时，合同还应规定一方违约时的责任和赔偿方式，以保护双方的权益。
综上所述，电梯井钢结构施工合同对于电梯井钢结构施工来说是非常重要的。签订一份合规的合同可以明确双方的权利和义务，保障施工质量和安全性，同时也为争议解决和违约责任提供了依据。因此，在进行电梯井钢结构施工时，双方应认真履行合同约定，确保施工的顺利进行。
电梯井钢结构施工合同 篇二
电梯井钢结构施工合同是指在电梯井中进行钢结构施工的合同。电梯井钢结构施工是电梯安装过程中的关键环节，它直接影响到电梯的安全性和可靠性。因此，签订一份合规的电梯井钢结构施工合同是必要的。
首先，电梯井钢结构施工合同应明确双方的权利和义务。施工方应承担电梯井钢结构施工的责任，包括按照相关法规和标准进行施工，保证施工质量和安全性。而业主或委托方则应提供必要的施工条件和合理的施工期限，并按合同约定支付相应的费用。
其次，电梯井钢结构施工合同应包含详细的工程内容和工期计划。工程内容应包括具体的施工范围、施工方法和材料要求等。工期计划应根据实际情况合理安排，确保施工进度和质量的同时，尽量减少对业主的影响。
第三，电梯井钢结构施工合同应规定质量保证和维修责任。施工方应承诺提供符合相关标准和规范要求的电梯井钢结构，保证其质量和安全性。同时，施工方应对施工过程中可能出现的质量问题进行维修和保养，确保电梯井钢结构的长期稳定使用。
最后，电梯井钢结构施工合同应明确争议解决方式和违约责任。双方应约定争议解决方式，例如通过协商或仲裁解决。同时，合同还应规定一方违约时的责任和赔偿方式，以保护双方的权益。
综上所述，电梯井钢结构施工合同对于电梯井钢结构施工来说是非常重要的。签订一份合规的合同可以明确双方的权利和义务，保障施工质量和安全性，同时也为争议解决和违约责任提供了依据。因此，在进行电梯井钢结构施工时，双方应认真履行合同约定，确保施工的顺利进行。
电梯井钢结构施工合同 篇三
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况
1、工程项目名称：________。
2、安装地点：________。
3、设备名称：施工升降机。
4、设备型号、规格：________。
5、设备制造单位：________。
6、安装总高度：________米。
二、承包方式;
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费
用
1、安装的费用为每台 元整，安装到________米(含人工费及检测费等费用)。
2、附着费用为每________道/元整。
四、付款方式
第一次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。
五、甲方责任
1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：
(1)工程概况
(2)作业前准备
(3)安装施工方法和步骤
(4)安全技术措施
(5)其他有关内容
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、其他
1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯井钢结构施工合同 篇四
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
一、规格、数量及安装价格
见附件1
二、建筑物名称及安装地点
1、建筑名称：司法局小区
2、安装地点：xxxx
三、预定安装工期
1、乙方预定于年天完成安装。
2、甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后5天完成调试。
3、在安装过程中，如因业主主的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。
四、安装费用及支付方式（以下金额为税前价）
1、本合同安装费用计人民币元整，不含安装辅料人民币____元整。
1.1电梯机构及电气安装费，计算式为：
1.2采用无脚手架施工，架管费用为___元。
2、第一期：甲方应在进场后3天内预付安装费总额的50%予乙方，计人民币___元。
第二期：电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方，计人民币___________________________元。
第三期：待电梯调试，经待检验合格，剩余款即20%付清，即人民币____元。
3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。
4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。
五、质量保证
1、乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：GB10060-1993《电梯安装验收规范》；GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；GB50310-20xx《电梯工程施工质量验收规范》；GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》。
2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的复检费由乙方负责。
六、施工安全保证
乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装，必须穿戴好劳保用品，安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗，井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失，甲方概不承担任何责任。
七、生效
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲方：
签字代表：
公章：
乙方：
签字代表：
公章：
签约时间：___年___月___日
电梯井钢结构施工合同 篇五
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方委托乙方安装位于_________________(项目地址)的_________________项目(项目名称)的电梯，现经甲、乙双方协商一致订立以下条款，并遵照执行。
一、设备型号、数量及安装费价格
[具体规格参数详见《电梯设备买卖合同》中的附件一]：
本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工安全及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(￥600,000.00元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的所有手续，并配合智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等，此部分调试费用包含在电梯安装费用中。
二、付款规定
1、乙方根据甲方要求时间进场安装，甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。
2、乙方安装完成，并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括：安全检验合格证、电梯验收检验报告、电梯使用注册登记证等)，乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方使用。在未收到全部安装款的情况下，乙方有权停止交付甲方使用。
3、电梯设备按照甲方要求分批发货，则以上付款方式按照分批安装的数量支付。
4、如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质检部门验收的，则从设备发货之日起六个月，安装费另行协商。
5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。
三、电梯安装工期
1、本合同拟定预计第一批到货时间_________________月_________________日，第二批到货时间_________________月20日，每批施工周期为7周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函，方能执行。如因无此土建和工地状况确认函，导致工程不能在此期间完成的，乙方不承担责任。
2、上述工期为安装调试完成，并具备验收条件的`时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方原因造成工期延误，则每延误1个日历天，乙方向甲方支付罚金人民币1000元/台/天，并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时，乙方应无条件配合。
3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装，并负责将接口引至机房电梯控制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的控制中心，该主机由乙方提供。由控制中心到机房电梯控制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含控制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。
4、根据工地现场实际情况，乙方制订的安装计划及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活，确保安全，并应严格遵守甲方各项管理规定，具体方案由甲乙双方另行商定。
5、乙方对自己安装过程中的生产及生活安全负完全责任。施工现场必须服从总包单位的统一管理，严格按照建筑工地安全施工规范进行施工作业。
四、电梯安装相关的工作责任和费用
1、甲方责任和费用
(1)在电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则工期顺延，停工期间的保管责任由甲方承担。
(2)在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供满足需要的电梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材。
(3)提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
(4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示)，其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。
(5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。
(6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。
(7)负责提供电梯设备的吊装场地。
(8)根据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》之规定，电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。
(9)货到现场开箱前，协助乙方的保卫和看管工作。
2、乙方责任和费用
(1)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
(2)在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品保护和设备部件保护工作由乙方负责，直至电梯安装完毕，取得验收合格证书交付甲方使用为止。
(3)在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。
(4)按照国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。
(5)遵守施工现场的有关规章制度。
(6)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，脚手架及水电费。
(7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。
(8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。
(9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。
(10)进场前必须将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必须加盖公章)。
3、甲乙双方负责费用清单
(1)负责现场起吊工作□甲方负责■乙方负责
(2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运
甲方负责乙方负责
(3)提供符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台
甲方负责乙方负责
(4)提供符合要求的库房和工具室，内须有照明电源和消防器材
甲方负责乙方负责
(5)负责井道、机房杂物和积水清理■甲方负责□乙方负责
(6)提供井道护栏□甲方负责■乙方负责
(7)负责水电费用□甲方负责■乙方负责
(8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用□甲方负责■乙方负责
(9)提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内■甲方负责□乙方负责
五、质量保证
1、保修期：自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起，乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。
2、在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂)，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。
3、保修期间，乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换保修范围内故障部件。
(1)如果乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场及时更换维修，乙方同意甲方采取必要的补救措施，可动用银行质保金保函，请第三方维修。如超出保函金额的部分，甲方先行垫付，但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。
(2)如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。
4、若需要时，双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。
5、验收标准必须符合现行的中华人民共和国电梯质量验收标准。
6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试，费用由乙方承担。
7、安装完毕后，由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报安全运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合中华人民共和国电梯质量验收标准而导致整改、复检，所发生的费用由乙方负责)。
8、由于乙方安装质量原因造成他人伤害，其责任由乙方负责。
六、土建与安装配合
1、甲方负责向乙方提供安装的配合工作，在安装工程开始前，完成现场清理等工作，并提供规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。
2、在电梯安装施工期间乙方应无条件配合电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。
3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。
4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准，在此偏差范围内乙方应负责修复。
七、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格调整要求，并另行签署补充协议。
八、司法管辖
任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
十、违约条款
在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。
十一、合同生效
1、本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。
2、律效力。
3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。
4、本合同以中文书写，一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯井钢结构施工合同 篇六
甲方：_________
乙方：_________
按政府的有关要求，甲方需在2#楼及3#楼安装2台电梯。现委托乙方进行相关工程为了明确工程内容及双方责任，经双方协商确定，共同遵守执行：
一、工程项目名称及数量：
序号：_________
工程名称内容：_________
数量：_________
单位：_________
停层站数：_________
功能：_________
备注：_________
1、安装新电梯1台3层3站3门客、货两用电梯；
2、安装新电梯1台3层4站4门客、货两用电梯；
3、拆卸旧电梯2台，协助甲方向相关部门申请报废注销；
4、新电梯安装工程相关的土建工程1项完全配合2台新电梯的安装需要；
5、新电梯门口包边1项。
上述电梯工程包括：设计、设备及材料供货、运输、安装、调试、检测、维护和使用申报、登记、安全使用许可等全过程的交钥匙电梯工程。
二、组织领导：
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、技术要求：
1、电梯制造安装标准符合：
1.1《电梯制造与安装安全规范》（gb7588—__________）
1.2《电梯安装验收规范》（gb10060—93）
1.3《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（gb50182—93）
1.4《电梯试验方法》（gb10059—97）
1.5《电梯技术条件》（gb1058—97）
1.6《电梯工程施工质量验收规范》（gb50310—__________）
1.7符合质监、电力、消防、安监、环保部门的有关规定，整机性能与可靠性达到一等品标准。
甲方：_________
代表：_________
签约日期：_________
乙方：_________
代表：_________
经办人：_________
施工责任人：_________
签约日期：_________
