染雾建房工程施工合同 篇一
建房工程施工合同是指双方就建房工程的施工进行约定和规定的法律文件。在建房工程施工合同中，施工方承诺按照约定的时间和质量要求进行施工，而业主方则承诺按照约定的支付方式和金额支付工程款项。本篇将从合同的重要性、合同中的主要条款以及合同履行过程中的注意事项等方面进行探讨。
首先，建房工程施工合同的重要性不容忽视。合同是约束双方行为的法律依据，对于建房工程来说，合同的存在可以确保工程的顺利进行和高质量的完成。合同中的约定可以明确双方的权利和义务，减少争议和纠纷的发生。同时，合同也是保护双方利益的重要手段，一旦发生纠纷，可以依据合同进行维权和解决。
其次，建房工程施工合同中的主要条款包括工程范围、工程质量、工期、工程款项等。工程范围是指工程的具体内容和规模，包括建筑的结构、装修等方面的要求。工程质量是指工程的技术指标和质量要求，包括建筑材料的选用、工程验收标准等。工期是指工程的完成时间，需要明确开始和结束的时间点。工程款项是指业主支付给施工方的工程款项，包括支付方式、金额以及付款时间等。
最后，在建房工程施工合同履行过程中，双方需要注意以下几点。首先，工程变更需要及时协商和签署变更合同，确保变更的合法性和合理性。其次，施工方需要按照约定的质量要求进行施工，确保工程的质量。业主方需要按时支付工程款项，确保施工方的正常运作。双方还需要保持及时的沟通和协调，解决施工过程中的问题和纠纷。
总之，建房工程施工合同对于建房工程的顺利进行和高质量的完成起着重要的作用。双方在签订合同时，应该明确约定工程范围、工程质量、工期和工程款项等主要条款，并在合同履行过程中注意工程的变更、质量的保证和及时支付工程款项等问题。只有双方共同遵守合同，才能确保建房工程的顺利进行和双方利益的实现。
建房工程施工合同 篇二
建房工程施工合同是指双方就建房工程的施工进行约定和规定的法律文件。本篇将从合同的签订、履行和终止等方面进行探讨，以帮助读者更好地理解和运用建房工程施工合同。
首先，在签订建房工程施工合同时，双方需要明确约定工程范围、工程质量、工期和工程款项等主要条款。工程范围应该包括建筑的结构、装修等方面的要求，以确保施工方清楚工程的具体内容和规模。工程质量需要明确工程的技术指标和质量要求，包括建筑材料的选用、工程验收标准等。工期需要明确工程的开始和结束时间，以便双方能够按时进行工程施工和验收。工程款项需要明确支付方式、金额以及付款时间，以确保施工方的正常运作和业主方的支付能力。
其次，在建房工程施工合同的履行过程中，双方需要严格按照约定履行各自的义务。施工方需要按照约定的工程质量要求进行施工，确保工程的质量。业主方需要按时支付工程款项，确保施工方的正常运作。双方还需要保持及时的沟通和协调，解决施工过程中的问题和纠纷。双方在履行合同过程中应该保持诚信和谨慎，以确保工程的顺利进行和双方利益的实现。
最后，建房工程施工合同的终止可以分为合同期满和提前解除两种情况。合同期满是指合同约定的工期到期，双方履行完合同义务后合同自动终止。提前解除是指合同期间一方提前通知对方解除合同的行为。在终止合同时，双方需要按照约定进行工程的交接和结算，以确保工程的顺利结束和双方权益的保护。
总之，建房工程施工合同是约束双方行为的法律依据，对于建房工程的顺利进行和高质量的完成起着重要的作用。在签订合同时，双方需要明确约定工程范围、工程质量、工期和工程款项等主要条款。在合同履行过程中，双方需要按照约定履行各自的义务，并保持及时的沟通和协调。在终止合同时，双方需要按照约定进行工程的交接和结算。只有双方共同遵守合同，才能确保建房工程的顺利进行和双方利益的实现。
建房工程施工合同 篇三
甲方：姓名：
乙方：姓名：
本工程为甲方自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为 平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施）。乙方的施工承包房子主体为每平方米（大写： ）元整。平方面积以滴水为界。
三、付款方式：
开工付（大写： ）元整。
主体完成后付（大写： ）元整。
竣工后经甲方检查后为出现质量问题付清剩余款项。
四、工程质量等级：
在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的 %结算清理出场。
六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字（或盖章）之日起生效，产生法律效率。本协议一式二份。甲方、乙方各执一份。
甲方签字（签章）：
乙方签字（签章）：
签约时间： 年 月 日
建房工程施工合同 篇四
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商决定位于x对面七层大楼由乙方半包承建，建筑面积约x平方米(以设计建筑面积为准)。
一、乙方承包范围
乙方负责模板制作、模板安装、钢筋绑扎、钢筋制作、砼浇筑、砌砖、内外粉刷、二至七层地面找平、楼梯及一层大厅地面砖、各层厕所地面砖及墙面砖、砼浇筑，支模内架搭设。包括内架钢管龙门吊安装、地圈梁、顶撑、扣件一切所需要的工具。
二、装饰
该工程正立面、左侧面为面砖;右侧面、后立面为水泥搓砂;一层地面为地板砖;厕所地面及墙面为面砖;楼梯间为地砖，其它均为水泥地面找平。
三、付款方式
工程款按258元/㎡计算，每层楼面板浇筑完后付工程款的35%。其它各分项工程根据工程进度甲乙双方协商而定支付工程款。工程完工后工程款一次性付清。
四、砼浇筑
该工程砼为商砼，乙方负责浇筑及振捣，甲方按照设计砼标号负责运输到工地。
五、质量要求
乙方必须按照设计图纸要求，如实如质的完成，不能出现漏工现象，必须保证该工程的质量。如出现质量问题，乙方要负责甲方全部损失，甲方有权利终止乙方一切工程施工款。甲方不能影响乙方工程款，若甲方违约造成乙方停工，乙方停工损失由甲方承担。
六、工程工期
甲乙双方以签定合同日期为准，工期为七个月，下雨下雪天不能施工顺延。
七、安全事故
工程甲方交付乙方施工，乙方必须保证施工安全，如出现安全事故，应由乙方全权负责，甲方不负任何责任。
八、
本合同一式两份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
建房工程施工合同 篇五
甲方：_________________身份证号：_________________电话：_________________
乙方：_________________身份证号：_________________电话：_________________
甲方将位于xx的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________
一、承包方式
此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的'原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、施工要求
1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工，月天)，即自按期交房。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。
三、付款方式
工程报价：_________________每平方 元，以实际建筑面积为准。
1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。
2、第一层盖好后付4万元。
3、第二层盖好后付4万元。
4、后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。
四、工程内容：_________________
从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。
五、违约责任：_________________
1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。
2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金2万元。
3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金。
六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。
七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：_________________
乙方签字：_________________
签约时间：_________________
建房工程施工合同 篇六
建设业主：_____（简称甲方）
施工承包方：_____（简称乙方）
甲方新建住宅壹栋，按包工包料方式发包给乙方。为了明确双方责、权、利，经双方磋商同意，达成如下合同条款。
一、承包方式：
按已设计好的施工图总价（大写：_____）包干。
二、承包范围
1、按图基础深度，主体、屋面，内墙普通粉刷，楼地面找平层，大厨房水磨石。
2、外墙瓷砖，屋面瓦，大厨房的瓷砖由甲方提供材料，乙方负责施工。
3、附属工程的排污管、检查井、化粪池。
4、不在范围：水电、门窗、室内瓷砖、地面砖、楼梯扶手、阳台栏板、厨房木屋架桁条及木基层。
三、安全、质量、工期
1、工期：从开工日起60天。
2、质量：乙方必须按图施工，保证工程质量，钢材、水泥有质保书的正规厂家，钢材采用涟钢，红砖采用页岩砖，其质量必须达到国家验评标准。
3、安全：乙方必须严格按安全生产规程施工，脚手架严格按规范搭设，施工用电必须符合施工规范要求，所有作业人员严格按照安全生产操作规程，发生任何安全事故，甲方不承担任何连带责任。
四、付款方式
基础到正负零付伍万元，主体完工付伍万元。工程竣工一次付清。
五、两合同一式两份，甲乙各执一份。
甲方签字：__________
乙方签字：__________
_____年_____月_____日
