染雾养猪场工程施工合同 篇一
养猪场工程施工合同
合同编号：XXX-XXX-XXX
甲方（工程业主）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（施工总承包商）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拥有养猪场建设的需求，乙方具备充足的施工能力和经验，双方经友好协商，达成以下合作协议：
一、工程概述
1.1 项目名称：养猪场工程
1.2 工程地点：（详细地址）
1.3 工程范围：根据甲方提供的设计方案和要求，乙方负责进行养猪场的施工工作，包括但不限于场地平整、建筑物搭建、设备安装、给排水系统等。
二、工期和质量
2.1 工期：乙方应按照双方约定的工期完成工程，工期为（具体时间），如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提出合理的解决方案。
2.2 质量：乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求和设计方案要求。如发现施工质量不达标的情况，乙方应承担相应的责任和追究。
三、施工款项及支付方式
3.1 合同价款：本合同总价款为（具体金额），包括材料、劳务、设备等费用。
3.2 付款方式：甲方按照以下方式支付合同款项给乙方：
- 预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价款的30%作为预付款；
- 进度款：乙方按照工程进度提交支付申请，甲方应在收到支付申请后的十个工作日内支付相应款项；
- 竣工验收款：工程竣工并经过甲方验收合格后，甲方应支付合同总价款的10%作为竣工验收款。
四、保证和赔偿
4.1 保证：乙方保证按照合同约定的工期和质量完成工程，并保证所使用的材料符合国家相关标准和行业规范。
4.2 赔偿：如因乙方原因导致工程质量不达标或工期延误，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于修复费用、延误赔偿等。
五、违约责任
5.1 如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、争议解决
6.1 本合同的解释和执行均适用中国法律。
6.2 如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
养猪场工程施工合同 篇二
养猪场工程施工合同
合同编号：XXX-XXX-XXX
甲方（工程业主）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（施工总承包商）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拥有养猪场建设的需求，乙方具备充足的施工能力和经验，双方经友好协商，达成以下合作协议：
一、工程概述
1.1 项目名称：养猪场工程
1.2 工程地点：（详细地址）
1.3 工程范围：根据甲方提供的设计方案和要求，乙方负责进行养猪场的施工工作，包括但不限于场地平整、建筑物搭建、设备安装、给排水系统等。
二、工期和质量
2.1 工期：乙方应按照双方约定的工期完成工程，工期为（具体时间），如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提出合理的解决方案。
2.2 质量：乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求和设计方案要求。如发现施工质量不达标的情况，乙方应承担相应的责任和追究。
三、施工款项及支付方式
3.1 合同价款：本合同总价款为（具体金额），包括材料、劳务、设备等费用。
3.2 付款方式：甲方按照以下方式支付合同款项给乙方：
- 预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价款的30%作为预付款；
- 进度款：乙方按照工程进度提交支付申请，甲方应在收到支付申请后的十个工作日内支付相应款项；
- 竣工验收款：工程竣工并经过甲方验收合格后，甲方应支付合同总价款的10%作为竣工验收款。
四、保证和赔偿
4.1 保证：乙方保证按照合同约定的工期和质量完成工程，并保证所使用的材料符合国家相关标准和行业规范。
4.2 赔偿：如因乙方原因导致工程质量不达标或工期延误，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于修复费用、延误赔偿等。
五、违约责任
5.1 如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、争议解决
6.1 本合同的解释和执行均适用中国法律。
6.2 如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
养猪场工程施工合同 篇三
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：养猪场建筑 工程地点： 工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑
二、工程承包范围 承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准
三、合同工期： 开工日期：______年______月______号 坯房竣工日期：______年______月______号 （中途如有下雨一天则往后推迟一天） 竣工日期：______年______月______号 合同工期总日历天数：______天
四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延 （1）设计变更和工程量增加； （2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时； （3）不可抗力自然条件；
五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准 （ 不包括材料质量 ）
七、合同价款： 金额： 建筑面积每平方米￥______元 × 建筑面积的总平方米 工程预支款：￥______万元 竣工日付款：佘下总金额的______% 工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款
八、组成合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的'浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点：_______________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
发包人：（签名）_____________________________电话：__________________ 住所：_______________________________________
承包人：（签名）____________________________电话：___________________ 住所：_________________________________________________
养猪场工程施工合同 篇四
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：养猪场建筑工程地点：工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑
二、工程承包范围承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准
三、合同工期：开工日期：______年______月______号坯房竣工日期：______年______月______号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：______天
四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
（1）设计变更和工程量增加；
（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；
（3）不可抗力自然条件；
五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准（不包括材料质量）
七、合同价款：金额：建筑面积每平方米￥______元_________建筑面积的总平方米工程预支款：￥______万元竣工日付款：佘下总金额的______%工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款
八、组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、合同生效
合同订立时间：________年__________月__________日
合同订立地点：_______________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
发包人：（签名）_____________________________电话：__________________住所：_______________________________________
承包人：（签名）____________________________电话：___________________住所：_________________________________________________
