染雾建筑工程三方协议书 篇一
在建筑工程中，为了确保各方的权益得到保护，常常需要签订三方协议书。三方协议书是由业主、承包商和监理单位共同签署的一份合同，用于明确各方的责任和义务，以便顺利进行建筑工程的施工和监督。
在本次建筑工程项目中，我们将签署一份三方协议书，以确保项目的顺利进行和各方的权益得到保护。本协议书的签署各方为甲方（业主）、乙方（承包商）和丙方（监理单位）。
一、项目概述
本项目为XX建筑工程，位于XX地区，总建筑面积约为XX平方米。项目的主要目标是建造一座XX建筑物，包括XX功能区域和设施。
二、各方责任
1. 甲方责任
甲方有责任提供项目资金，并按照协议约定的时间和方式支付款项。甲方应提供项目相关的土地使用权和施工许可证，并确保项目的法律合规性。
2. 乙方责任
乙方负责按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和进度。乙方应提供所需的人力、材料和设备，并确保施工过程中的安全和环境保护。
3. 丙方责任
丙方负责监督工程施工过程，确保乙方按照设计和合同要求进行施工。丙方应及时发现和报告工程质量问题，并协助甲方解决纠纷和争议。
三、费用支付
1. 甲方应按照约定的进度和方式支付乙方工程款项。如有变更或索赔，乙方应提供相关证据，并按照合同约定的程序进行申请和审批。
2. 甲方应按照约定的进度和方式支付丙方监理费用。如有变更或索赔，丙方应提供相关证据，并按照合同约定的程序进行申请和审批。
四、保险责任
1. 甲方应购买工程一切险和第三者责任险，以保障工程施工过程中的安全和保护第三方利益。
2. 乙方应购买施工工程一切险和雇主责任险，以保障乙方员工和工程设备的安全。
五、争议解决
本协议书的履行和解释适用于中华人民共和国法律。如发生争议，各方应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效
本协议书一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。协议自各方签字后生效，并对各方具有约束力。
建筑工程三方协议书 篇二
建筑工程三方协议书是确保建筑工程顺利进行和各方权益得到保护的重要文件。在本次建筑工程项目中，为了明确各方责任和义务，特签署此协议书，以确保项目的顺利进行和各方的权益得到保护。
一、项目概述
本项目为XX建筑工程，位于XX地区，总建筑面积约为XX平方米。项目的主要目标是建造一座XX建筑物，包括XX功能区域和设施。
二、各方责任
1. 甲方责任
甲方有责任提供项目资金，并按照协议约定的时间和方式支付款项。甲方应提供项目相关的土地使用权和施工许可证，并确保项目的法律合规性。
2. 乙方责任
乙方负责按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量和进度。乙方应提供所需的人力、材料和设备，并确保施工过程中的安全和环境保护。
3. 丙方责任
丙方负责监督工程施工过程，确保乙方按照设计和合同要求进行施工。丙方应及时发现和报告工程质量问题，并协助甲方解决纠纷和争议。
三、费用支付
1. 甲方应按照约定的进度和方式支付乙方工程款项。如有变更或索赔，乙方应提供相关证据，并按照合同约定的程序进行申请和审批。
2. 甲方应按照约定的进度和方式支付丙方监理费用。如有变更或索赔，丙方应提供相关证据，并按照合同约定的程序进行申请和审批。
四、保险责任
1. 甲方应购买工程一切险和第三者责任险，以保障工程施工过程中的安全和保护第三方利益。
2. 乙方应购买施工工程一切险和雇主责任险，以保障乙方员工和工程设备的安全。
五、争议解决
本协议书的履行和解释适用于中华人民共和国法律。如发生争议，各方应友好协商解决。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效
本协议书一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份。协议自各方签字后生效，并对各方具有约束力。
建筑工程三方协议书 篇三
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：
本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：
无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：
人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的'成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)： ，签署时间： 年 月 日
总包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)： ，签署时间： 年 月 日
分包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)： ，签署时间： 年 月 日
建筑工程三方协议书 篇四
建设单位： (以下简称甲方)
总包单位： (以下简称乙方)
分包单位： (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称： 。
二、工程地点： 。
三、工程内容： 。
四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期： 年 月 日至 年 月 日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式：
(1)材料进场后付合同价款的40%;
(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;
(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;
(4)留5%作为工程保修金，一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
十三：违约责任：
1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份，三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
甲方：(盖章)
法定代表人(或委托代理人)
年 月 日
乙方：(盖章)
法定代表人 (或委托代理人)
年 月 日
丙方：(盖章)
法定代表人 (或委托代理人)
年 月 日
