染雾简单工程承包合同格式 篇一
在进行简单工程承包合作时，一份合同的制定是非常重要的。一个完整的简单工程承包合同应该包含以下几个重要的部分：
1. 合同的标题和签订日期：合同的标题应该清晰明确，能够表达出合同的性质和目的。签订日期则是合同生效的起始日期。
2. 合同的背景和目的：合同的背景部分应该简要介绍合同签订的原因和目的，以及双方当事人之间的关系。
3. 项目描述和工作范围：这一部分应该详细描述承包方需要完成的工作内容和范围。包括具体的工程项目名称、位置、规模、工期等信息。
4. 价款和支付方式：这一部分应该详细列出工程承包的价款和支付方式。包括工程款的总额、分期支付的具体金额和时间等。
5. 合同履行期限和工期：这一部分应该明确规定工程承包的履行期限和工期。包括工程开始和结束的时间，以及可能存在的延期和罚款等条款。
6. 质量保证和验收标准：这一部分应该明确规定工程承包的质量保证和验收标准。包括工程质量的要求、验收标准的具体内容等。
7. 违约责任和争议解决：这一部分应该明确规定双方当事人在违约情况下的责任和争议解决的方式。包括违约责任的具体条款和争议解决的方式，例如仲裁或法院诉讼等。
8. 合同解除和变更：这一部分应该明确规定合同的解除和变更的条件和方式。包括合同解除的条件和程序，以及合同变更的具体要求。
9. 保密条款和知识产权：这一部分应该明确规定涉及保密和知识产权的事项。包括保密义务的具体内容和知识产权的归属等。
10. 其他条款：这一部分可以根据实际情况增加其他特殊条款，例如保险责任、合同解释等。
总结起来，一份完整的简单工程承包合同应该包含以上几个重要的部分。当然，在具体制定合同时，双方当事人还应该根据实际情况进行合理的调整和补充。合同的制定是确保双方权益的重要手段，一份完善的合同可以避免很多纠纷和争议的发生，对双方当事人都是有益的。
简单工程承包合同格式 篇二
在进行简单工程承包合作时，一份合同的制定是非常重要的。下面是一份简单工程承包合同的格式示例：
合同编号：【编号】
签订日期：【日期】
甲方：【委托方名称】
地址：【委托方地址】
电话：【委托方电话】
乙方：【承包方名称】
地址：【承包方地址】
电话：【承包方电话】
背景和目的：
【合同背景和目的】
项目描述和工作范围：
【项目名称】：【项目名称】
【项目位置】：【项目位置】
【项目规模】：【项目规模】
【工期】：【工期】
价款和支付方式：
1. 总价款：【总价款】
2. 分期支付：
- [第一期]：【金额】，【日期】
- [第二期]：【金额】，【日期】
- [第三期]：【金额】，【日期】
- ...
合同履行期限和工期：
1. 合同履行期限：【起始日期】至【结束日期】
2. 工期：【工期】
质量保证和验收标准：
1. 质量保证：【质量保证条款】
2. 验收标准：【验收标准条款】
违约责任和争议解决：
1. 违约责任：【违约责任条款】
2. 争议解决：【争议解决方式】
合同解除和变更：
1. 合同解除：【解除条件和程序】
2. 合同变更：【变更要求】
保密条款和知识产权：
1. 保密条款：【保密条款内容】
2. 知识产权：【知识产权归属】
其他条款：
【其他特殊条款】
本合同一式【份数】份，双方各执【份数】份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字：【甲方签字】 签字：【乙方签字】
日期：【甲方签字日期】 日期：【乙方签字日期】
通过以上的格式示例，可以帮助双方当事人在进行简单工程承包合作时制定一份完整的合同。当然，在具体制定合同时，双方当事人还应该根据实际情况进行合理的调整和补充。合同的制定是确保双方权益的重要手段，一份完善的合同可以避免很多纠纷和争议的发生，对双方当事人都是有益的。
简单工程承包合同格式 篇三
工程承包业与建筑业的发展情况呈正相关关系。那么签订简单工程承包合同需要注意什么呢?以下是小编整理的简单工程承包合同，欢迎参考阅读。
简单工程承包合同范文一
发包人： (简称甲方)
承包人： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ;
2、工程地点： ;
3、工程范围：
4、承包方式： 。
二、合同工期
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。 五，付款方式
付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日
合同订立地点：____________________
本合同共_ 页
发包人：(盖章)
法定代表人/委托代理人：(签字)
承包人：(签字) 联系方式：
开户银行：
银行账号：
简单工程承包合同范文二
发包人： (简称甲方)
承包人： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点： ;
3、工程范围：二楼房顶钢架 。
4、承包方式： 包工包料。
5、承包面积为 ㎡，每平方价格为 元。
二、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。
三、付款方式
付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。
本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
甲方：
乙方：
年 月 日
简单工程承包合同范文三
一、发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
二、承包范围：
1、项目工程名称*******。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期：20xx年2月8日。竣工日期：20xx年2月8日工程质量等级合格。
2、范围：
三、工程款(进度款)拨付
四、承包人乙方的责任：
乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。
发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。
五、甲方的责任：
1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。
2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
年 月 日
