染雾商品房认购协议书 篇一
第一篇内容
尊敬的购房人：
欢迎您选择购买我们开发商所售商品房。在购房过程中，为了保障双方的权益，特此制定本商品房认购协议书。请您仔细阅读并确保充分理解其内容，以便达成一致意见并签署协议。
一、认购信息确认
1.购房人信息：
姓名：
身份证号码：
联系方式：
2.房屋信息：
楼盘名称：
房号：
建筑面积：
单价：
总价：
3.认购金额：
认购房款总额：
认购定金：
认购日期：
二、权益保障
1.购房人权益：
（1）购房人享有按照国家相关法律法规及政策规定取得商品房的权益。
（2）购房人享有按照约定取得该房屋所有权的权益。
（3）购房人享有按照约定取得该房屋使用权的权益。
2.开发商权益：
（1）开发商有义务按照国家相关法律法规及政策规定提供商品房的权益。
（2）开发商有权要求购房人按照约定支付购房款，并办理相关过户手续。
三、支付方式和期限
1.认购定金：
购房人应在认购日期之日起3日内支付认购定金，定金金额为认购房款总额的10%，共计人民币（大写）。
2.购房款支付：
购房人应在开发商通知交付房屋之日起15日内一次性支付购房款。如购房人未按时支付购房款，将视为违约，并按照相关法律法规处理。
四、房屋交付和验收
1.房屋交付：
开发商应在交付通知书发出之日起15日内交付房屋，并提供房屋的产权证书等相关手续。
2.房屋验收：
购房人应在收到房屋交付通知书之日起15日内进行房屋验收。如购房人对房屋有任何质量或者装修问题，应及时向开发商提出，并由双方协商解决。
五、违约责任
1.购房人违约：
（1）如购房人未按时支付认购定金，开发商有权解除本协议，并扣除购房人已支付的认购定金。
（2）如购房人未按时支付购房款，开发商有权解除本协议，并追究购房人的违约责任。
2.开发商违约：
（1）如开发商未按时交付房屋，购房人有权解除本协议，并要求开发商退还已支付的认购定金和购房款。
（2）如开发商提供的房屋存在质量问题，购房人有权要求开发商承担相应的赔偿责任。
六、争议解决
本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关行政机关或者人民法院提起诉讼解决。
七、其他约定
1.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2.本协议自双方签字之日起生效，并取代双方之前的一切口头或书面约定。
购房人签字： 开发商签字：
日期： 日期：
商品房认购协议书 篇二
第二篇内容
尊敬的购房人：
感谢您选择购买我们开发商所售商品房。为了明确双方的权益，保障您的购房权益和我们的开发权益，特制定本商品房认购协议书。请您仔细阅读并确保完全理解协议内容，以便达成一致意见并签署协议。
一、认购信息确认
1.购房人信息：
姓名：
身份证号码：
联系方式：
2.房屋信息：
楼盘名称：
房号：
建筑面积：
单价：
总价：
3.认购金额：
认购房款总额：
认购定金：
认购日期：
二、权益保障
1.购房人权益：
（1）购房人享有按照国家相关法律法规及政策规定取得商品房的权益。
（2）购房人享有按照约定取得该房屋所有权的权益。
（3）购房人享有按照约定取得该房屋使用权的权益。
2.开发商权益：
（1）开发商有义务按照国家相关法律法规及政策规定提供商品房的权益。
（2）开发商有权要求购房人按照约定支付购房款，并办理相关过户手续。
三、支付方式和期限
1.认购定金：
购房人应在认购日期之日起3日内支付认购定金，定金金额为认购房款总额的10%，共计人民币（大写）。
2.购房款支付：
购房人应在开发商通知交付房屋之日起15日内一次性支付购房款。如购房人未按时支付购房款，将视为违约，并按照相关法律法规处理。
四、房屋交付和验收
1.房屋交付：
开发商应在交付通知书发出之日起15日内交付房屋，并提供房屋的产权证书等相关手续。
2.房屋验收：
购房人应在收到房屋交付通知书之日起15日内进行房屋验收。如购房人对房屋有任何质量或者装修问题，应及时向开发商提出，并由双方协商解决。
五、违约责任
1.购房人违约：
（1）如购房人未按时支付认购定金，开发商有权解除本协议，并扣除购房人已支付的认购定金。
（2）如购房人未按时支付购房款，开发商有权解除本协议，并追究购房人的违约责任。
2.开发商违约：
（1）如开发商未按时交付房屋，购房人有权解除本协议，并要求开发商退还已支付的认购定金和购房款。
（2）如开发商提供的房屋存在质量问题，购房人有权要求开发商承担相应的赔偿责任。
六、争议解决
本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关行政机关或者人民法院提起诉讼解决。
七、其他约定
1.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2.本协议自双方签字之日起生效，并取代双方之前的一切口头或书面约定。
购房人签字： 开发商签字：
日期： 日期：
商品房认购协议书 篇三
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
甲方修建房屋，乙方自愿认购。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就认购房屋达成如下协议：
一、 甲方建造房屋位置：甲位于________________。
二、 乙方所购房屋的基本情况：乙方所购的住宅为_______号(参考户型图)，该套房屋的建筑面积约为 _________平方米，单价为______元/㎡，总价格为_________ 元(大写 )。房屋的具体面积以国家房测部门实测为准，据实结算，房价实行多退少补。
三、 付款方式：
双方商定按分期付款方式付款：于签订协议时支付定金___________;于 _______________________________。
四、 交房标准的约定：外墙为优质面砖和高级外墙漆;内墙及室内顶棚为水泥砂浆抹灰;楼梯及公共部分墙为涂料墙面;室内地面、阳台地面为水泥砂浆找平;厨房地面为防水处理;入户门为品牌防盗门，室内预留门洞;窗户为铝合金。 。
五、 甲方于________年 _____月____日前负责将竣工验收合格的房屋交付给乙方使用。房屋达到交付条件后，甲方应当电话(或书面)通知乙方办理交房手续，自通知到达10天内办理，双方进行书面验收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房，则作为自动接房处理。
六、 甲方应在交房之前通知相关部门将其水、电设施安装到进户处，其上户费用由甲方承担。
七、 乙方不得擅自改变房屋的建筑结构，如确需要更改，必须以书面形式征得甲方同意，并且要遵守物业装修管理规定。
八、 房屋自交付之日起若出现工程质量问题按有关规定由甲方负责维修;若由乙方使用不当造成的房屋维修，则由乙方自行负责。
九、 甲方保证销售的房屋没有产权纠纷。甲方负责给乙方办理房地产权证，乙方应积极配合甲方提供办理房地产权证的相关证明材料，办理产权证时所涉及的相关费用由甲方承担。甲方在没有把房产证交由乙方前，乙方应扣10000元(壹万元元整)作为保证金。乙方拿到房产证后将10000(壹万元整)保证金退还给甲方。
十、 本协议一经签定，甲、乙双方应共同遵守，任何一方违约，则按合同总金额的20%支付另一方违约金。
十一、 本协议自双方签定之日起生效。未尽事宜可由双方约定后签定附加条款。协议附加条款与本协议具有同等法律效应。
十二、 本协议一式叁页叁份，甲方贰份，乙方一份，自签字之日起生效。
甲 方： 乙 方：
电 话： 电 话：
签约时间： 年 月 日
商品房认购协议书 篇四
编号：______________
甲方(销售方)：______________ 法定代表人：______________
地址：________________________ 电话：____________________
乙方(认购方)：______________ 身份证号码：______________
地址：________________________ 电话：____________________
为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：
一、认购房屋基本情况
1.乙方预定甲方建设开发的______项目，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号(户)房屋，户型为 ____________ .该房屋暂测建筑面积______平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。
2.房屋建筑面积每平方米/人民币______万______ 仟______佰______拾______元(￥____________元/平方米)，总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元(￥____________元)。
3.认购方共有人：
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
二、认购有效期
甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。
三、认购订金
本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元(￥______元)。乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。上述订金____________在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式
乙方同意选择下列第______种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。
1.一次性付款
2.分期付款
3.按揭付款
五、证明文件
甲方应向乙方出示下列证件及其相关材料。
1.企业法人营业执照 证号：__________________
2.房地产开发企业资质证书 证号：__________________
3.国有土地使用权证书 证号：__________________
4.建设工程规划许可证(包括附图) 证号：__________________
5.房屋预(销)售许可证 证号：__________________
六、甲方承诺
1.如果甲方提供虚假材料，此协议无效，甲方除退还订金外还应承担相应的法律责任。
2.自本协议签订后，为乙方保留该房屋15日止，不得与第三方签订该房
屋《商品房认购协议书》或《商品房买卖合同》;并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖合同》时，甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定，需向乙方双倍返还订金，同时本协议自动失效。
3.乙方需要变更商品房认购协议内容的，经双方协商一致后，甲方应予配合。
七、乙方承诺
1.本协议签订后，在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖合同》，并承诺在甲方签订《商品房买卖合同》时，乙方将完全遵循本协议中约定的买受人、房屋位置、面积、价款、户型等条款。
2.如买受人不能履行本协议书确定的义务，视为乙方自行放弃该房屋的保留权，甲方有权终止本协议的履行，同时乙方已交付的订金不予返还。
3.甲方需变更商品房认购协议内容的，经双方协商一致后，乙方应予配合。
八、其它补充协议
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________
九、双方应保证其联系方式真实可靠。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签章)：____________ 乙方(签章)：_________
法定代表人(签章)：______ 共有人(签章)：_______
_________年______月_____日
