实用挂靠协议书【通用6篇】

时间:2017-03-02 02:26:35
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

实用挂靠协议书 篇一

实用挂靠协议书是指一种合同性质的协议书,用于规范挂靠方与被挂靠方之间的合作关系。在实际生活中,许多企业或个人都会选择挂靠来实现资源共享、互利共赢的目标。本文将就实用挂靠协议书的内容、要点和注意事项进行详细阐述。

一、协议书的内容与要点

1. 合作目标与范围:明确双方合作的目标和范围,包括资源共享、业务拓展、品牌推广等。

2. 权益与义务:明确双方的权益和义务,确保合作的公平合理。例如,挂靠方可以获得被挂靠方的品牌授权和技术支持,被挂靠方可以获得挂靠方的市场渠道和客户资源。

3. 保密与竞争:约定双方在合作期间及合作结束后对机密信息的保密义务,同时规定双方在合作期间的竞争行为。

4. 协议期限与解除:明确挂靠协议书的期限和解除条件,例如双方达成一致、协议期满或违约等。

5. 争议解决:约定双方在合作过程中产生的争议解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式解决。

二、签订实用挂靠协议书的注意事项

1. 合作目标明确:双方在签订协议书前应明确合作的目标和利益分配,确保双方的合作目标一致。

2. 权益与义务平衡:协议书应确保双方的权益和义务相对平衡,避免一方过于依赖或受制于另一方。

3. 法律合规性:协议书应符合相关法律法规的规定,避免违法违规行为的发生。

4. 明确责任与风险:协议书应明确双方的责任和风险承担,以减少合作过程中的不确定性。

5. 签订合同:为确保双方权益,签订正式的实用挂靠协议书是必要的,避免口头承诺产生的纠纷。

实用挂靠协议书作为一种合同性质的协议书,在企业之间的合作中起到了重要的作用。通过签订实用挂靠协议书,双方可以在合作过程中明确各自的权益和义务,规避合作风险,实现互利共赢的目标。同时,签订协议书也有助于提升合作的效率和可持续性,为企业的发展提供有力支持。

实用挂靠协议书 篇二

实用挂靠协议书是指一种合同性质的协议书,用于规范挂靠方与被挂靠方之间的合作关系。挂靠作为一种资源共享和互利共赢的合作模式,被广泛应用于各个行业。本文将就实用挂靠协议书的优势和应用进行探讨。

一、实用挂靠协议书的优势

1. 资源共享:实用挂靠协议书可以实现各方资源的共享,包括技术、品牌、市场渠道等。通过挂靠,双方可以互相借力,实现资源的最大化利用。

2. 互补优势:挂靠方与被挂靠方在资源、技术、市场等方面存在互补优势,通过合作可以实现优势互补,提升综合竞争力。

3. 降低成本风险:实用挂靠协议书可以通过资源共享和分工合作,降低企业的运营成本和市场风险。双方可以共同承担风险,实现风险的分散和共担。

4. 提升市场竞争力:通过挂靠,企业可以借助被挂靠方的品牌影响力和市场渠道,快速打开市场,提升市场竞争力。

5. 加快创新速度:实用挂靠协议书可以促进双方的技术创新和业务拓展,加快创新速度,提升企业的核心竞争力。

二、实用挂靠协议书的应用

实用挂靠协议书的应用范围非常广泛,涉及到各个行业。例如,在制造业中,一些小型企业可以通过挂靠与大型企业合作,实现技术和品牌的引进,提升自身的竞争力。在服务业中,一些个体工商户可以通过挂靠与知名企业合作,共享客户资源,提升业务水平。在新兴产业中,一些创业团队可以通过挂靠与创业加速器合作,获得资金和导师资源的支持,推动企业的发展。

总之,实用挂靠协议书作为一种合同性质的协议书,在企业之间的合作中具有重要的作用。通过签订实用挂靠协议书,企业可以实现资源共享、互补优势、降低成本风险、提升市场竞争力和加快创新速度。同时,签订协议书也有助于规范合作关系,提高合作的效率和可持续性。因此,实用挂靠协议书的应用前景非常广阔,值得企业和个人予以重视和探索。

实用挂靠协议书 篇三

甲方:营业执照:

注册地址:邮政编码:法定代表人:

职务:乙方:身份证号:

此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。

第一条合同目的经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条甲方的基本权利和义务

权利:(1)甲方向乙方收取工程总造价的,作为管理服务费。

(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的。

(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。

义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条乙方的基本权利和义务

权利:(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

(3)充分利用国安的资质,完全自主的开展相关经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。

(3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

第四条乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

第六条管理费用支付方式:

本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式二份,甲、乙双方各一份。

甲方签字:乙方签字:

甲方盖章:乙方盖章:

年月日

实用挂靠协议书 篇四

甲方:住所地:

法定代表人:乙方:住所地:法定代表人:

丙方:(担保人)

一、1、为了完善爆炸物品专用车辆手续,做到规范管理,经甲乙双方协商,由乙方以甲方的名义自购符合营运条件的爆炸物品运输车_____辆挂靠在甲方名下从事营运业务。乙方用于挂靠运营的车辆牌号:________________,发动机号码:________________底盘号码:________________,厂牌车型_________________,核定载重:________________,运输种类:_________________。上述车辆挂靠经营手续,由甲方协助乙方办理,所需费用全部由乙方承担。2、乙方同意按公安部、交通部和山东省人民政府等有关部门的相关规定和要求配置车载附属设施,并承担相关费用。3、甲方同意按本协议约定的条件提供乙方经营爆炸物品运输车辆所需的营运证照;营运证等经营管理权属甲方享有,乙方在挂靠甲方经营过程中仅按约定享有使用权。二、挂靠期限1、乙方挂靠甲方从事爆炸物品运输车辆营运业务的期限为壹年,从__________年____月____日起至__________年____月____日止。2、甲方根据乙方履约情形和本协议约定条件,有权提前终止本协议的履行。3、甲、乙双方在本协议期限届满前一个月内未能达成新协议的,乙方应在协议期限届满前7日内将车辆转移出甲方户头,车辆转移期间,乙方车辆必须停放在甲方,至乙方车辆转移手续办理完后,甲方交车给乙方。4、本协议期限届满,乙方即不及时续签新协议又不办理车辆过户转移手续的,视乙方自愿放弃车辆挂靠所有权,车辆所有权归甲方所有,并由甲方收回乙方的使用权。5、因政府政策调整或人力不可抗力因素致使本协议无法履行或使甲方利益受到较大损害的,除双方达成新的协议外,双方应及时办理终止协议履行的相关移交手续、车辆过户手续;未能及时办理移交手续和车辆过户手续的,责任方应承担由此给另一方造成的全部损失(包括但不限于律师费用、调查费用等)。三、规税费用的承担1、甲、乙双方同意在挂靠经营期限内乙方每月应缴纳甲方驾驶员、押运员培训费_________元。2、乙方同意承担其在挂靠甲方经营期间,因从事爆炸物品运输车辆营运业务而发生的各项规税费用。上述规税费用由甲方代收代缴,代为办理相关手续。四、车辆维护及人员配备1、乙方同意按有关规定和甲方制度对投入运营的车辆进行日常维护、维修保养、例保等等,并及时对营运车辆进行季检、年检等等,费用由乙方自行承担。2、乙方挂靠车辆应严格按照国家的法律法规行驶,严禁超载超速。做到人员持证上岗。3、若因乙方原因致使甲方利益受损的乙方应承担由此引起的全部责任并赔偿给甲方造成的损失。4、乙方车辆驾驶员、押运员、装卸员等有关人员,由乙方聘用,与甲方不构成劳动关系。乙方所聘用的驾驶员、押运员、装卸员所持证件必须符合要求,即国家有关部门对本协议所涉挂靠车辆对驾驶员、押运员、装卸员的要求。5、乙方必须设有专门的车辆安全员一名,负责指导和监督驾驶员、押运员、装卸员的日常工作以及做好甲乙双方的联系工作。

五、事故处理1、乙方挂靠经营车辆发生交通事故或其它事故的,乙方应立即向甲方及相关部门报告,甲方可协助乙方对事故进行处理,乙方协调处理与当地部门的关系,实际使用费用由乙方承担。2、发生上述事故而产生的有关法律责任由乙方承担;若因乙方行为而致甲方遭受损失的,乙方应对甲方的一切损失承担赔偿责任。六、担保人及其连带保证1、甲方同意乙方邀请____________为其履行本协议全部义务的连带责任担保人;担保人愿意为乙方履行本协议全部义务提供连带责任保证。2、担保人的保证责任期限为二年,自乙方履行本协议义务期限届满之日起开始计算。3、担保人的连带保证责任,不受本协议书效力的影响。4、担保人同意在本协议约定的权利义务合法转让后,担保人的连带保证责任不受影响。七、甲方的权利和义务1、甲方有权按约定向乙方收取培训费用,对乙方的营运活动进行监督、检查、管理。2、甲方有权组织乙方进行业务、安全、政治的学习。3、甲方有权对乙方营运车辆进行车容、性能、安全等方面的检查。4、甲方应按约定交付营运证照。5、甲方应按约定履行代缴代办义务。

八、乙方的权利和义务1、乙方有获得挂靠经营的权利。2、乙方应按约定接受甲方的管理、检查、监督。3、乙方不得擅自转让、变相转让、出租、出借营运证照。4、乙方应当严格遵守法律、政策和甲方的各项规章制度,独立承担违法、违纪、违章引起的相关责任。九、协议解除及违约责任1、协议履行过程中,乙方有下列情形之一的,视为乙方违约:(1)乙方逾期缴纳经营管理费用或甲方代缴规税费用的。(2)乙方有违反甲方规章制度行为的。(3)乙方有破坏甲方工作秩序、损害甲方声誉或其他利益的行为。(4)乙方违反交通法规或其它法律、法规被有关部门处理的。(5)乙方违反交通法规或其它法律、法规致使甲方被有关部门处理或媒体报道曝光的。(6)乙方擅自聘请副驾驶或将车辆交由第三人营运的。(7)乙方擅自转让车辆或甲方提供的证照的。(8)乙方有违反本协议书约定的其他情形的。2、乙方有上列情形之一的乙方同意甲方有权以通知形式直接终止本协议的履行并同意甲方有权直接收回甲方提供的有关营运证照。3、甲方解除协议或终止履行协议的通知到达乙方时即对乙方产生约束力乙方应当按照上述约定及时办理移交手续。4、因乙方的违约行为给甲方造成损失的乙方应赔偿甲方的全部损失,包括但不限于甲方的可得利益、甲方律师的代理费用等等。

十、其它约定1、乙方挂靠甲方期间,若发生交通事故或其他事故的,保险公司理赠的保险费用应当直接转入甲方帐户,该款项应当首先保障对受害人的合法赔偿,剩余的受益在乙方不欠甲方有关费用时退还乙方。2、乙方挂靠甲方期间,车辆发生灭失、毁损等风险责任由乙方承担。3、本协议书签订前,甲、乙双方及保证人对本协议的全部条款及其含义都已准确理解,自愿签订并愿意完全按照约定条款履行本协议书。十一、争议的解决本协议书履行过程中发生争议的,双方应协商解决;如协商不成,由甲方所在地法院管辖。十二、本协议经甲乙双方及保证人签字或盖章后成立并生效。十三、本协议书一式三份,甲乙双方及保证人各执一份。

甲方:乙方:丙方:代表:代表:代表:__

________年_____月_____日

实用挂靠协议书 篇五

甲方:________有限公司

乙方:____身份证号:________

甲乙双方本着平等、公平原则签订本协议。

一、甲方为乙方自____年____月至____年____月购买保险,乙方须自行承担所有的保险费用(参保包括:养老、医疗、失业、工伤、生育)。社保缴费基数按照乙方要求基数,并不低于社保缴费基数下限缴费。每年须补缴的社保费基数差额由乙方在下一个交费周期交齐,具体费用以当期缴费明细为准。

二、自____年____月开始缴费,如未按时缴费,甲方有权单方面终止本协议。

三、每月缴纳社保缴费金额:________。

四、服务费每月100元。

五、如乙方需要报销生育津贴及产前检查,需要提供社保要求的资料,并另付500服务费。

六、乙方在购买保险期间,需持社保卡去就医,本单位不负责医疗保险报销事宜。

七、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。

八、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无需支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。

九、乙方联系方式如有变化,乙方应在十日内书面通知甲方。

十、若乙方违反本协议要求,甲方有权单方面终止本协议。

十一、本协议一式两份,双方各执一份。

甲方:________有限公司乙方(签字):________

委托代理人:________

日期:________日期:________

实用挂靠协议书 篇六

甲方(委托方):

乙方(承包方):

为确保甲方与建设单位签订的工程工作项目《建设工程施工合同》全面、按期、保质完成,明确甲乙双方的权利义务,依据国家相关法律、法规,双方就该工程项目联营承包事项经平等互利协商一致订立本合同,以资共同遵照执行。

第一条授权委托

甲方将本公司与建设单位签订的工程《建设工程施工合同》全部内容授权委托乙方具体履行。乙方作为甲方派该项目的委托代理人,代表甲方同建设单位全面履行。

第二条承包原则

严格执行公司关于确保工程质量和安全的方针,保证工期按时完成,遵守甲方各项工程项目管理规定和本合同约定并全面贯彻执行,确保《建设工程承包合同》各项义务得到全面履行。乙方违反上述原则经甲方指出不能纠正的,甲方有权随时解除本合同。

第三条委托承包工程项目情况

1、工程名称:。

2、结构类型:框架结构。

3、建筑面积:m。2

4、工程总价(合同价款):约万元大写:

6、质量要求:见甲方与建设单位签订的合同

7、合同工期:见甲方与建设单位签订的合同

8、承包范围:见甲方与建设单位签订的合同

9、结算方式:见甲方与建设单位签订的合同

第四条承包方式

乙方按工程总造价的2%上缴给甲方,作为甲方项目管理费;另外在签定本合同之日缴纳合同总价的作为乙方的保证金(无重大质量事故、安全事故、文明施工、管理到位、不拖欠农民工工资、技术资料完善等)待工程竣工验收合格后,无上述现象发生,甲方无息退还给乙方。税金、劳保、交易费、保险等需施工单位承担的费用均由乙方承担,详见第六条第1款。

第五条乙方承包义务

乙方保证完成以下承包指标:

1、工期:开工日期以甲方通知为准

2、工程质量标准:见甲方与建设单位签订的合同

3、工程施工期间,乙方依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》、建设单位工程管理细则、关于质量、成本、工期控制指标和安全文明施工等各条款,代表甲方逐项全面履约。对经甲方同意并与业主增补的协议,乙方也要全面履约。乙方必须配备持证上岗的专业技术人员(包括技术员、安全员、施工员、质检员)。甲方对项目另有要求标准的,以双方签订的补充协议为最终责任依据。

4、安全、文明施工要求:依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》及建设单位工程管理细则。

5、技术档案与合同有关的经济整理与移交:为了完善工程技术资料,乙方所承包的工程技术资料按照统一地标格式制作,由乙方完成,乙方必须按时报送所需要送检的试验报告,如逾期不报或试验报告达不到标准要求的,所发生的一切费用由乙方承担。

6、工程债权、债务的清理:该工程的债权、债务由乙方全面负责进行清理,该工程的所有债务由乙方负责偿还。

第六条、管理费上交及税费缴纳

1、乙方应缴纳的费用:

①项目管理费:2%;

②税金:工程总价的5.365%(税金如乙方缴纳,甲方不扣除),其中:地方所得税按照工程所在地税务部门规定执行;

2、工程款根据甲方与建设单位签订的建设工程合同确定的工程进度款支付比例,必须由甲方财务开具发票或收据向付款单位直接收款,进入甲方指定的专用帐户:开户行户名:,开户行为:,帐号为:,甲方按每次实际收取工程款(进度款)金额扣除乙方应缴的第1条所列各项费用后,其余全部向乙方转付并由乙方支配使用。

3、税金的缴纳:乙方按进度款的5.365%(含税金、外经证)向甲方缴纳后甲方负责配合乙方开具外经证及税票。

4、该工程施工成本的帐务处理由乙方完成并于每季度向甲方交账一次,如乙方不能按要求完成,工程施工成本所需发票(例如原材料、劳务费等所有)甲方有权按国家规定税率从乙方工程款中扣除。

第七条、甲方的权利和义务

1、负责监督、检查乙方对本承包合同的履约情况。

2、负责检查项目部的经营过程,严格进行施工过程中质量、安全、文明施工的监督,检查各项技术方案的归档及报送,对不按时报送的项目,按规定给一定的经济制裁。

3、项目完工后,通过五方认证,无安全事故、无质量隐患,质量达到合格,按国家质量保修规定进行结算。

4、尊重并维护承包人依本合同取得的承包经营权,保证承包人在不违反国家施工规范规定的情况下正当行使管理权力。

5、乙方如果签订劳务分包合同,甲方积极配合给予盖章。

6、负责向乙方提供项目部技术专用章壹枚。

第八条、乙方的权利和义务

1、依据本工程承包经营合同中的内容、权限范围和各项指标,进行自主经营管理,确保上交,全面履行《建设工程施工合同》各项义务。

2、按规定建立健全各种原始记录,向甲方报送有关报表。

3、实行安全生产,加强安全管理。必须为现场所有施工购买意外伤害保险。如施工过程中发生现场人员人身伤亡事故,应当立即向甲方书面报告,由乙方负责处理并承担所发生的医疗、赔偿等全部费用。

4、乙方未经甲方同意,不得擅自以甲方的名义对外签订合同,禁止将本工程转包,如发生转包,甲方可随时与乙方解除本合同,同时乙方因安全、文明生产、质量给甲方造成声誉影响和工程进度滞后,建设方罚款,甲方有权追究一切责任,并赔偿甲方的经济损失。

5、严格管理工程技术、经济资料,做好施工过程中的变更签证和技术核定工作,按要求组织施工,并做好资料收集、整理、立卷、归档工作。

6、乙方在履行甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》时,有权代表甲方同建设单位签订不损害甲方利益的会议纪要、变更签证、补充协议、有关通知、工程结算。但因此可能给甲方造成损失或影响甲方信誉的,必须事先得到甲方的同意,否则,甲方有权向乙方全额追偿损失。

7、不得拖欠农民工工资,乙方在项目管理中应建立农民工工资支付保障机制,在收到劳务队提交的上一期农民工工资发放表并核实确经本人签字后,方可支付下一期劳务费,以确保农民工工资按时发放。如乙方不能按时支付农民工工资,甲方有权从工程进度款中直接拨付,乙方无条件配合。

8、负责工程拖欠的清理、对停、窝工损失的索赔。需甲方出具手续的,由甲方出具,其后果、费用均由乙方负责。

9、工程承包经营期间所欠的材料、劳务、租赁等费用,由乙方自行负担。如因乙方违约给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。如乙方不能按时及时足额支付各项费用,甲方有权从工程款中直接拨付,乙方无条件配合。

10、甲方积极配合乙方完成招投标工作,所发生的费用均由乙方承担。

11、乙方应承担工程施工过程中发生的所有税费,与甲方无关。

12、所有工程结算均由乙方同建设单位完成,甲方配合。

第九条有下列情形之一,甲方有权解除合同,并且乙方承担相应违约责任。

1、乙方未按时足额向甲方交纳项目管理费,经甲方通知后仍然不上交的。

2、乙方未按约向甲方交纳保证金。

3、乙方未经过甲方直接从建设单位领取工程款,经甲方通知后拒不改正,并拒不按比例向甲方交纳管理费。

4、乙方擅自将本工程转包或分包。

5、乙方发生严重质量问题或重大安全事故。

6、乙方擅自以甲方名义进行对外活动。

第十条违约责任

1、双方严格履行合同约定的权利、义务,如单方违约,造成的损失由违约方负责并承担因违约后果所发生的费用,并处罚相应金额10%的罚款。

2、甲方对乙方违反本项目工程质量、安全管理规定造成事故的,或经甲方指正拒绝整改的,甲方应追究乙方责任,情节严重者解除本合同,罢免乙方的项目经理职务。

3、乙方在承包过程中违反本合同约定的义务,由乙方向甲方按合同总造价的3%向甲方支付违约金。

第十一条工程印鉴的刻制和使用

甲方提供给乙方的项目技术专用章,由甲方备案,乙方领用。该专用章乙方仅限于工程资料使用,不得用于对外任何经济合同,否则追究乙方法律责任,乙方需加强对印鉴的管理,专人保管,并做好每次的用章登记管理,以供甲方备查,如发现乙方违规使用,甲方有

权随时收回印鉴。

第十二条争议的解决

双方约定:如本合同在履行中双方发生争议时,由双方协商解决,并就协商结果订立补充协议,本合同具有同等法律效力。协商不成的,通过甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十三条:合同生效条件

本合同一式四份,甲方两份,乙方两份,自双方签字盖章、保证金交纳后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

实用挂靠协议书【通用6篇】

手机扫码分享

Top