染雾厂房装修合同协议书 篇一
尊敬的甲方（委托方）：
鉴于甲方拥有某厂房的使用权，现有意对该厂房进行装修改造，为保证双方的合法权益，特拟定本厂房装修合同协议书。甲乙双方本着平等、互利的原则，在友好合作的基础上达成如下协议。
一、装修范围和内容
1.甲方将委托乙方对厂房进行装修改造，装修范围包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、照明、电路、空调等。
2.装修内容和设计方案由乙方负责提供，并经过甲方确认。
二、工期和工程款项
1.工期约定：本次装修工程总工期为30天，自合同生效之日起计算。
2.工程款项约定：甲方应按照合同约定的装修进度，及时支付乙方相应的工程款项。
3.工程款项支付方式：甲方应在每次工程款项支付期限内，将款项支付至乙方指定的账户。
三、质量要求与验收标准
1.乙方应保证装修工程的质量符合国家相关标准和法律法规要求。
2.甲方应在装修工程完工后7个工作日内组织验收，验收合格后方可正式交付使用。
3.如甲方对装修工程存在异议，应提出书面意见并在7个工作日内与乙方协商解决。
四、保证与维修
1.乙方应对装修工程提供一年的质量保证期，对于在保证期内出现的质量问题，乙方应及时进行修复。
2.甲方应严格按照乙方提供的使用和维护手册进行使用和维护，如因甲方自身原因导致装修工程损坏，甲方应承担相应的维修费用。
五、合同解除与违约责任
1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。
2.如由于不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同，并不承担违约责任。
六、争议解决
1.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的法院解决。
七、其他约定事项
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期为装修工程完工并经甲方验收合格之日起一年。
甲方（委托方）： 乙方（承接方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
厂房装修合同协议书 篇二
尊敬的甲方（委托方）：
鉴于甲方拥有某厂房的使用权，现有意对该厂房进行装修改造，为保证双方的合法权益，特拟定本厂房装修合同协议书。甲乙双方本着平等、互利的原则，在友好合作的基础上达成如下协议。
一、装修范围和内容
1.甲方将委托乙方对厂房进行装修改造，装修范围包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、照明、电路、空调等。
2.装修内容和设计方案由乙方负责提供，并经过甲方确认。
二、工期和工程款项
1.工期约定：本次装修工程总工期为45天，自合同生效之日起计算。
2.工程款项约定：甲方应按照合同约定的装修进度，及时支付乙方相应的工程款项。
3.工程款项支付方式：甲方应在每次工程款项支付期限内，将款项支付至乙方指定的账户。
三、质量要求与验收标准
1.乙方应保证装修工程的质量符合国家相关标准和法律法规要求。
2.甲方应在装修工程完工后10个工作日内组织验收，验收合格后方可正式交付使用。
3.如甲方对装修工程存在异议，应提出书面意见并在10个工作日内与乙方协商解决。
四、保证与维修
1.乙方应对装修工程提供两年的质量保证期，对于在保证期内出现的质量问题，乙方应及时进行修复。
2.甲方应严格按照乙方提供的使用和维护手册进行使用和维护，如因甲方自身原因导致装修工程损坏，甲方应承担相应的维修费用。
五、合同解除与违约责任
1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。
2.如由于不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同，并不承担违约责任。
六、争议解决
1.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的法院解决。
七、其他约定事项
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期为装修工程完工并经甲方验收合格之日起两年。
甲方（委托方）： 乙方（承接方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
厂房装修合同协议书 篇三
发包方(甲方)：____________ 营业执照号：____________
签约代表人：____________ 身份证号码：____________
承包方(乙方)：____________ 营业执照号：____________
签约代表人：____________ 身份证号码：____________
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合厂房装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的厂房装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：____________
第一条 工程概况
(一)工程地点：_________________________________________________。
(二)工程内容及做法(详见厂房装修工程施工项目预算表)。
(三)工程承包方式：____________双方商定采取下列第______种承包方式。
1、承包人包工、包料;
2、承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);
3、承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
(四)工程期限_______ ，开工日期_______年____月____日，竣工日期______________年____月____日。
(五)合同价款：____________本合同工程造价为(大写)：___________________________________元，小写：__________________________元(详见厂房装修工程报价单)。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：____________
(一)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见工业厂房装饰装修工程设计图纸);
(二)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见工业厂房装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
(一)开工前________天，为承包人入场施工创造条件，以不影响施工为原则;
(二)提供施工期间的水源、电源;
(三)负责协调施工队与邻里之间的关系;
(四)不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
(五)施工期间发包人仍需部分使用该厂房的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
(六)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
(一)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
(二)严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
(三)保护好原厂房内的陈设，保证厂房内上、下水管道的畅通;
(四)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 质量要求
(一)工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。
(二)工程验收标准，双方同意参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。
(三)施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
(四)凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
第七条 付款方式
(一)合同一经签订，甲方即应付 ________%工程材料款和施工工费的__________%;当工期进度过半(__________年__________月__________日)，甲方即第二次付施工工费的__________%。剩余__________%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：____________施工工费包括人工费)甲方付清工程价款，详见本合同附件《厂房装修工程结算表》，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
(二)工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《厂房装修工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
(三)甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 ________%支付给乙方。
第八条 工程工期
(一)如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的__________%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的___%作为误工费支付给乙方___________元。
(二)由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
(三)在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
(四)施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
(五)施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第九条 工程验收
(一)工程质量验收，详见本合同附件《厂房装修质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
(二)乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在七天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬设备进入施工待验收区，视为验收合格。
(三)甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第十条 其他事项
(一)甲方
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
(二)乙方
1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2、指派(姓名)____________ 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万x发生，必需尽快负责修复或赔偿。
4、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。
5、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
第十一条 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，一方擅自解除合同方，应按合同总金额____________%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十二条 争议解决
(一)本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
(二)当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 合同的变更和终止
(一)合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的___________%交付违约金，并办理终止合同手续。
(二)施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十四条 合同生效
(一)本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
(二)补充合同与本合同具有同等的法律效力。
(三)本合同(包括厂房装修工程报价单、厂房装修施工方案)一式___ 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
发包方(甲方)：____________
签约代表人(签章)：____________
________年 ________月 ________日
承包方(乙方)：____________
签约代表人(签章)：____________
________年 ________月 ________日
厂房装修合同协议书 篇四
本合同根据《民法典》以及其它法律法规，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。
一、工程概况：
1.工程名称：__________________________。
2.工程承包形式：______________________。
3.工程期限______天，由甲方确定开工之日起算。
4.房屋结构：框架结构，建筑面积约______平米。
二、工程承包范围及要求：
______________________________。
三、工程量、价结算及工程款支付：
1.工程暂定总价：____________暂定总价作为支付工程款所用。
2.经双方认可的设计变更、工程增减及其它：均以甲方签署联系单为准，并调整总工程款。
3.工程款支付方式：签订合同后付工程款的______%，竣工验收合格后付工程款的______%，余款______%作为工程保修金，保修期从竣工验收合格日算起，保修期满______个月全额支付工程保修金。
四、工程质量：
1.本工程质量要求合格，确保一次通过合格验收，如果由于乙方原因未能合格验收，施工方除无条件返工外，还应承担合同金额______%违约金。
2.单位工程的验收由甲方、乙方单位等进行，甲方出具书面报告为准。
3.工程所需全部材料必须有质保书及合格证，并符合施工图纸及施工规范要求。
五、施工工期：
1.合同签订后，本工程工期严格按总包单位提供的施工进度计划表执行，乙方应积极主动联系衔接，做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成，保证不因乙方原因拖延本工程的竣工计划。
六、双方职责：
1.甲方职责：
(1)、甲方在开工前，如确需要改为房屋的结构，需先确认好。
(2)、甲方应在开工前，向乙方提供水电等必备设备，并说明使用注意事项。
(3)、做好施工中临时性使用公用部位操作及周边关系的协调工作。
2.乙方职责：
(1)、对甲方进行施工图纸或说明的现场交底，拟定施工方案和进度。
(2)、指派专人负责履行合同。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
(3)、严格执行有关施工管理的规定，不得扰民或污染环境。
七、安全生产和防火要求
1.乙方在施工过程中应采取必要的要求防护和消防措施，保障施工人员及周边地区的安全。施工过程中如发生安全责任事故均由乙方承担全部责任。
2.乙方在施工期间应加强对施工人员的安全意识教育，文明施工，规范要求。
八、违约责任
本合同签订后，甲、乙双方如有一方不履行合同条款或招标文件中的条款，造成对方经济损失的，则由违约方赔偿对方所发生的直接经济损失。
九、纠结处理
本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成。依照合同采取法律手段解决。
十、其他事项
1.本合同未尽事宜。双方另行执行协商处理。
2.本合同一式______份，经双方签字后生效，甲、乙双方必须严格执行。
甲方：
乙方：
签订日期：_________年_____月_____日
厂房装修合同协议书 篇五
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：
1.2 工程内容及做法(见附件清单)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);
(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限30天，开工日期20xx年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元，小写：______________元(《家庭居室装饰装修工程报价单》)。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条： 付款条件和付款方式
6.1付款条件：装修完毕后检验合格付款;
6.2 付款方式：支票或电汇
第七条： 工程验收
7.1.工程质量验收：待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收。
第八条： 其他事项
8.1.甲方
(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的 保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先打好招呼。
8.2.乙方
(1) 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
(2) 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
(3) 严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。
(4) 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
第九条： 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额____ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条： 争议解决
10.1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。
10.2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。
第十一条： 合同的变更和终止
11.1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的___ %交付违约金，并办理终止合同手续。
11.2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条： 合同生效
12.1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方各执壹份。 甲方(业主)：_______________(签章) 乙方：_____________ (签章) 住所地址：_______________________ 企业地址：_______________________
邮政编码：_______________________ 邮政编码：_______________________ 法人代表：_______________________ 法人代表：_______________________
厂房装修合同协议书 篇六
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：
1.2 工程内容及做法(见附件清单)。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);
(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限30天，开工日期20xx年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元，小写：______________元(《家庭居室装饰装修工程报价单》)。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条： 付款条件和付款方式
6.1付款条件：装修完毕后检验合格付款;
6.2 付款方式：支票或电汇
第七条： 工程验收
7.1.工程质量验收：待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收。
第八条： 其他事项
8.1.甲方
(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的 保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先打好招呼。
8.2.乙方
(1) 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
(2) 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
(3) 严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。
(4) 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
第九条： 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额____ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条： 争议解决
10.1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。
10.2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。
第十一条： 合同的变更和终止
11.1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的___ %交付违约金，并办理终止合同手续。
11.2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条： 合同生效
12.1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
