染雾商品房预售协议书 篇一
商品房预售协议书是指开发商与购房者之间就商品房预售事宜所达成的协议书。在房地产市场中，商品房预售协议书起到了保障购房者权益的重要作用。本文将从购房者角度探讨商品房预售协议书的重要性以及应注意的事项。
首先，商品房预售协议书是购房者与开发商之间的重要约定。在购房者购买商品房之前，双方通过签署预售协议书明确了双方的权益和义务，确保了交易的合法性和合规性。预售协议书中会包含房屋的基本信息、价格、付款方式、交房时间等重要条款，购房者可以通过协议书了解到房屋的具体情况，从而做出理性的购房决策。
其次，商品房预售协议书对购房者权益的保护起到了重要作用。购房者在签署预售协议书之前，可以通过协议书了解到房屋的相关信息，如建筑面积、使用权期限、建筑结构等等。购房者可以根据自己的需求和经济状况选择适合自己的房屋。此外，预售协议书中还会约定房屋的质量标准和售后服务，保障购房者的权益不受侵害。
然而，购房者在签署商品房预售协议书时也需要注意一些事项。首先，购房者应仔细阅读协议书的内容，特别是与自己权益相关的条款。如发现存在模糊不清、不明确的地方，可以与开发商进行沟通并要求修改。其次，购房者应确保所购房屋的合法性，包括房屋产权证书、规划许可证等相关证件的齐全。最后，购房者还应注意协议书中的付款方式和交房时间等条款，以免产生不必要的纠纷。
综上所述，商品房预售协议书在房地产交易中具有重要的地位和作用。购房者通过签署预售协议书，可以明确双方的权益和义务，保障自己的合法权益。购房者在签署协议书时也需要注意一些事项，以免造成不必要的麻烦。我们应当加强对商品房预售协议书的了解和学习，以提高自身的知识水平和法律意识，为自己的购房决策做出明智的选择。
商品房预售协议书 篇二
商品房预售协议书是指开发商与购房者之间就商品房预售事宜所达成的协议书。在房地产市场中，预售协议书是购房者保障自身权益的重要文书。本文将从开发商角度探讨商品房预售协议书的重要性以及应注意的事项。
首先，商品房预售协议书是开发商与购房者之间的重要约定。在开发商推出商品房预售时，通过签署预售协议书，开发商可以明确房屋的基本信息、价格、付款方式、交房时间等重要条款，以及购房者的权益和义务。预售协议书的签署可以为购房者提供足够的信息，让购房者做出理性的购房决策，同时也为开发商提供了交易的合法性和合规性。
其次，商品房预售协议书对开发商自身权益的保护起到了重要作用。通过预售协议书，开发商可以明确房屋的质量标准和售后服务，保障购房者的权益不受侵害。预售协议书中会约定开发商在交房后的维修责任、违约责任等条款，确保开发商的合法权益得到保护。同时，预售协议书还规定了购房者的付款方式和交房时间等重要条款，为开发商提供了合理的经营规范和时间安排。
然而，开发商在签署商品房预售协议书时也需要注意一些事项。首先，开发商应确保协议书的合法性和合规性，包括房屋的相关证件齐全、价格的公正合理等。开发商应遵循相关法律法规，保证协议书的合法性。其次，开发商还应注意协议书中的条款是否明确、清晰，以避免引发纠纷。最后，开发商应确保与购房者的沟通畅通，对于购房者提出的合理诉求和疑问，应积极予以解答和解决。
综上所述，商品房预售协议书在房地产交易中具有重要的地位和作用。通过签署预售协议书，开发商可以明确双方的权益和义务，保障自身的合法权益。开发商在签署协议书时也需要注意一些事项，以避免引发不必要的麻烦。我们应当加强对商品房预售协议书的了解和学习，提高自身的知识水平和法律意识，为自己的房地产经营做出明智的决策。
商品房预售协议书 篇三
无房产证房屋买卖合同【1】出卖人：现住址：身份证号：买受人：现住址：身份证号：见证方：见证人：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿，协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议：
第一条乙方购买甲方坐落于号楼房间私有楼房住宅一处，建筑面积为平方米，产权证号为朝私号土地使用证号为：，使用面积为平方米，使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二条此房屋实际售价元整。此售价包含公共维修基金及室内所有固定装修、固定配套设备。
第三条甲方应在签署本合同时，向乙方提供以下证件及复印件：身份证、户口薄;房屋所有权证和其他有关证件;房屋共有人同意或委托出卖的证明;办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。
第四条甲方应保证欲出售的房屋不属于下列情形之一：无合法证件的房屋;有产权争议的房屋;经批准用或划拨的建设用地范围内的房屋;经人民法院裁定限制产权转移或经市人民政府批准代管房屋;市人民政府规定其他不得出卖的房屋。
第五条乙方应在签署本合同时，向甲方提供以下文件及复印件：身份证、户口簿;办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。
第六条上述房屋在甲方实际交付乙方之日前所发生的费用由甲方负责。分担日期以办完过户手续乙方正式接手此房屋的日期为准。具体金额以物业公司的数据为准。
第七条税费分担甲、乙双方按照国家房地产交易部门的规定缴纳各项税费。
第八条定金在________年____月____日见证人代甲方向乙方收取房屋定金人民币元作为房款的一部分。
第九条付款方式;首付款：乙方提交材料时将首付款元人民币支付给甲方余款：过户完成一次性付清。注：过户完成首付款和余款当日兑现
第十条违约责任如乙方违约则定金不予退还，扣除见证人代理费后将余款退还甲方;如甲方违约则见证人扣除代理费后将余款退还乙方，同时甲方向乙方交付人民币元违约金。
第十一条交房日期：。
第十二条备注：室内留下的固定装修及家具电器包括：。此清单是合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十三条在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的`，依法向人民法院提起诉讼。
第十四条本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
第十五条本合同及其补充协议、家具清单内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第十六条本合同连同附件共三页，一式三份具有同等法律效力，合同持有情况如下：甲乙双方各执一份，见证人执一份。
第十七条此合同与出售委托合同、承购委托合同及房屋买卖合同同时起法律效力。
第十八条本合同自三方签字之日起生效。
第十九条附带家具甲方：乙方：见证人：________年____月____日________年____月____日________年____月____日无房产证房屋转让协议书合同样本【2】姓名身份证号：受让方：姓名身份证号：现在平等、自愿的基础上，经协商达成一致，甲方将自己占有、使用的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下协议书条款，以资共同遵守：
一、转让房屋的基本情况：该房屋位于____县墩头镇白龙桥南东__四层北首
第二套，建筑面积近130平方米。按原状交付，未曾装修。
二、转让价格：双方商定该房屋转让价格为6万元整，大写陆万元整。
三、付款方式：双方一致同意购房款由乙方一次性支付给甲方。在甲方向乙方交付房屋钥匙同时,乙方应支付购房款6万元，大写陆万元整。甲方在收款时应向乙方出具收据。
四、房屋交付：甲方应于本协议书生效之日起，将上述房屋钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本协议书约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
五、甲方的承诺保证：甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有产权纠纷，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证其妻子、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主张继承权、共同所有权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及
第三方的权利，否则一切后果由甲方全部承担。
六、本协议书未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本协议书具有同等法律效力。
七、本协议书除协议条款和法律规定以外，若变更或解除协议内容必须经双方协商一致，若一方擅自变更或解除协议造成经济损失的，由责任方负全部责任。
八、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，见证方存档一份，协议书从双方签字之日起生效。甲方：乙方：见证方：签订日期：________年____月____日
商品房预售协议书 篇四
甲方:姓名:
住址:
乙方:姓名:
住址:
鉴于:
1、 甲方通过集资建设楼房， 在吉埠新村返迁地拥有住房一栋。
2、 甲方愿意把其通过乙方现金方式集资建房取得的房屋第四层左边一套(面积为壹佰伍拾平方米，包括楼梯间)所有 权归于乙方。
3、 甲方确定乙方取得的本处集资房第六层右边一套(601)房 产权完全属于乙方所有。
4、 自签订本合同之日起到房屋产权乙方名下期间，乙方为此房屋的实际产权人，拥有对该房屋的所有权益。
为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、 自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于吉埠新村(自建 房 5 栋)的房屋产权特签订以下合同:
第一条、 集资房的基本情况及产权实际人约定 身份证号码: 联系电话: 身份证号码 联系电话:
1、 甲方集资房屋坐落于吉埠新村返迁地一梯 2 户九层。
2、 自本合同签订之日起，乙方即为上述鉴于第二条约定房屋的实际产权人。
3、 整栋楼梯间为甲乙双方共同通道。 第二条、集资房交付、产权的办理与取得
(一) 房屋交付 自本合同签订之日起，甲方将该房屋直接交付予乙方。乙方即可行使实际产权人权力对该房屋的所有权益。
(二) 产权证的办理和取得
1、 甲方应在取得该房屋产权证书后，在可以过户之日起 3 个 月内，将自建房 5 栋第六层右边全套(601)壹佰伍拾平方 米的房屋产权证、土地使用权证协助乙方过户至乙方名下 (过户所需费用由乙方给付) 。
2、 无论出于何种原因，至该房屋权暂时或永久无法办理至乙方名义下，乙方为实际产权人享有对该房屋的所有权益， 甲方不得就此主张任何异议和纠纷。
第三条、 除集资款的费用承担 本合同履行中，甲方除收取本套集资房的房款和报酬 _______________________外。
不再向乙方收取任何额外的费 用。
第四条、违约责任
甲方:
乙方:
证明人:
甲方不履行或不完全履行本合同， 除应全部退还乙方付给 甲方的集资款外，还应向乙方承担违约当时房屋市场价值数额相等的违约金。
第五条、声明及保证 鉴于本合同履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙 方权益影响重大，甲方承诺签署本合同时，对此合同的签署 取得了其家庭甩有成员，共同权人的同意，甲方及其家庭成员保证:放弃所有不利于合同履行的主张和权利。
第六条、该合同签订，代表甲方签订人及其家庭所有成员、 共同权人的意愿。签订后，无论发生任何情况，甲方家庭所有成员、共同权人不能损害乙方的权益。
第七条、附加条件 如果乙方要转让，在同等条件下，优先甲方。
第八条、合同效力
1、 本合同自双方签字之日起生效。
2、 本合同共 3 页，一式两份，甲、乙双方各一份，具 有同等法律效力。
甲方:
乙方:
证明人:
商品房预售协议书 篇五
甲方：
身份证号码：电话：
乙方：
身份证号码：电话：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
一、甲方自愿将坐落在___市__区___园___号楼房出卖给乙方。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币____大写肆拾叁万元整;大写肆拾叁万元整;即人民币小写430000.00元。
三、乙方于____年__月__日向甲方支付定金：大写贰万元整，即小写__0.00元。
四、乙方于____年__月__日第二次付款大写叁万元整，即小写30000.00元。
五、经甲乙双方同意，甲方于____年___月__日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有，乙方届时将剩余款项一并付给乙方。
六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。甲方保证在该楼过户时积极提供协助，若因甲方原因造成产权不能过户的，产生的一切费用及法律后果由甲方承担。
七、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担。甲方应在____年__月__日前将该房产交付乙方;
八、届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、网费、有线电视费等。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付____元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期__日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
十、经双方确认，___年__月__日前，乙方把剩余购房款一次性付给甲方时，甲方届时将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。交付该房产时甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。
十一、双方违约责任如下：甲方如违反本协议，则双倍返还乙方所付购楼款项。乙方如违反本协议，返还乙方所付购楼款项。则甲方不予退还购楼订金。
十二、附加条款：___
甲方：
身份证号：住址：电话：
乙方：
身份证号：住址：电话：
丙方：
身份证号：住址：电话：
签定日期：____年__月__日
签定地点：
商品房预售协议书 篇六
卖方：身份证号
买方：身份证号
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成共识并签定本合同，共同遵守共同执行：
第一条：
1、甲方自愿将位于____楼房一套出售给乙方，房产证号为：____，建筑面积为：____
2，产权人为____，售价为人民币￥____元，大写金额____。该房屋建成年代为____年，规划用途为____，此价格包括室内装修、屋内固定设施、具体约定的物品。
第二条：乙方向甲方支付购房款人民币____元整，剩余房款人民币____元整，乙方向银行申请二手房贷款一次性支付给甲方。如因特殊原因乙方未能获得银行贷款批准的，本合同终止，乙方支付的房价款甲方应如数返还，双方互不承担违约责任，在申办贷款过程中发生的各项费用由乙方承担。
第三条关于对房屋产权过户及物业交割的约定
1、产权过户时间：甲、乙双方共同办理房屋产权过户手续，过户时所发生的费用由承担，应当协助配合办理有关手续。
2、物业交割时间：甲方于收到全部房款后五日之内将房屋内物品搬清，将房门钥匙、水卡、电卡、及其它一切相关手续交给乙方，并结清之前的电费、水费、取暖费、物业费、天然气费及其它一切应交的费用。
第四条甲、乙双方义务
甲方义务
1、甲方保证对其所出售的房屋具有绝对产权，符合国家有关房屋上市交易的相关规定，产权过户时无产权纠纷、无抵押、无查封，可以自由买卖过户，卖出后不得和乙方发生产权纠纷，如果和乙方发生产权纠纷，甲方承担全部责任。如果该房屋产权有抵押，甲方必须在该房屋产权过户之前到相关部门解除抵押。
2、甲方应保证该房屋交付时符合国家规定，并保证该房屋未出租或承租人已经放弃优先购买权。
3、甲方应保证签定本合同后五日内，将该房屋办理产权过户和办理贷款所需要的相关证件提供给乙方。如果证件是假证或无效证件，其责任自负，并保证按时到场办理该房屋产权过户和贷款手续。
乙方义务
1、签定本合同时向甲方首付款。
2、乙方保证签定本合同后7日内，自行准备好该房屋办理产权过户和办理贷款所需要的相关证件。如果证件是假证或无效证件，其责任自负，并保证按时到场办理该房屋产权过户和贷款手续。
第五条:解决纠纷的方法：
本合同在履行中发生争议，双方可以协商解决，如果协商不成双方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第六条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，该合同自签字或盖章之日起生效。
第七条：本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，本合同的附1和补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
时间：时间：
