染雾生产车间长期承包协议书范本 篇一
尊敬的各方：
根据双方自愿、平等和诚实信用的原则，为了明确各方的权利和义务，特订立本协议。本协议适用于生产车间的长期承包关系，以确保双方的合作顺利进行。
一、协议双方
甲方：（公司名称）
地址：
法定代表人：
联系人：
电话：
乙方：（公司名称）
地址：
法定代表人：
联系人：
电话：
二、协议目的
1. 甲方同意将其拥有的生产车间委托给乙方进行长期承包经营；
2. 乙方同意按照约定的条件和规定，在甲方的生产车间内进行生产经营活动。
三、协议内容
1. 生产车间使用权：甲方向乙方提供生产车间的使用权，乙方有权在生产车间内进行各类生产活动，并承担与生产车间使用相关的责任和义务。
2. 租金及支付方式：乙方应按照约定的租金标准向甲方支付租金。租金支付方式双方可协商确定，一般可选择按月支付。
3. 车间维护与设备维修：甲方负责生产车间内的基本维护和日常设备维修工作，乙方应按照约定的规定保持生产车间的整洁和设备的正常使用。
4. 生产经营管理：乙方有权自主决定生产车间内的生产经营管理事宜，包括但不限于生产计划、员工管理、质量控制等，但需要遵守相关法律法规和甲方的规定。
5. 合作期限：本协议的合作期限为（具体时间），双方在合作期限届满前，可协商续签或解除合同。
四、违约责任
1. 若任何一方违反本协议的任何规定，给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方严重违反本协议的规定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决
本协议的解释和履行应适用中华人民共和国法律。对于因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
六、协议生效与终止
本协议经双方签字盖章后生效，自（具体日期）起生效。在合作期限届满前，双方需提前（具体时间）书面通知对方是否继续合作。若双方不继续合作，需按约定的规定进行结算和清退。
七、其他事项
1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商确定；
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
生产车间长期承包协议书范本 篇二
尊敬的各方：
鉴于甲方拥有生产车间的使用权，乙方有意长期承包甲方的生产车间进行经营活动，为了明确双方的权利和义务，特订立本协议。
一、协议双方
甲方：（公司名称）
地址：
法定代表人：
联系人：
电话：
乙方：（公司名称）
地址：
法定代表人：
联系人：
电话：
二、协议目的
1. 甲方同意将其拥有的生产车间委托给乙方进行长期承包经营；
2. 乙方同意按照约定的条件和规定，在甲方的生产车间内进行生产经营活动。
三、协议内容
1. 生产车间使用权：甲方向乙方提供生产车间的使用权，乙方有权在生产车间内进行各类生产活动，并承担与生产车间使用相关的责任和义务。
2. 租金及支付方式：乙方应按照约定的租金标准向甲方支付租金。租金支付方式双方可协商确定，一般可选择按月支付。
3. 车间维护与设备维修：甲方负责生产车间内的基本维护和日常设备维修工作，乙方应按照约定的规定保持生产车间的整洁和设备的正常使用。
4. 生产经营管理：乙方有权自主决定生产车间内的生产经营管理事宜，包括但不限于生产计划、员工管理、质量控制等，但需要遵守相关法律法规和甲方的规定。
5. 合作期限：本协议的合作期限为（具体时间），双方在合作期限届满前，可协商续签或解除合同。
四、违约责任
1. 若任何一方违反本协议的任何规定，给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方严重违反本协议的规定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决
本协议的解释和履行应适用中华人民共和国法律。对于因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
六、协议生效与终止
本协议经双方签字盖章后生效，自（具体日期）起生效。在合作期限届满前，双方需提前（具体时间）书面通知对方是否继续合作。若双方不继续合作，需按约定的规定进行结算和清退。
七、其他事项
1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商确定；
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
生产车间长期承包协议书范本 篇三
甲方：乙方：合
同
书签定日期：________年____月____日劳动承包合同内容———钢筋工程劳务施工合同 甲方：咸阳xx公司乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，并结合本公司的制度和规范以及本工程的具体设计和要求，在平等自愿，协商一致的基础上签定劳务施工承包合同，甲、乙双方并共同遵守执行。
第一条：工程概况1—1 工程名称：1—2 工程地点：1—3 结构形式：
第二条：承包劳务范围和其他内容2—1
劳务承包方式：包工不包料2—2
承包劳务范围：本工程从层至屋面并含屋面以上的附属结构等全部钢筋工程的制作、安装、绑扎等全过程的劳动任务，能达到下道工序支模，砼浇筑为止。包括变更项目的钢筋工程和二次后浇梁、墙、板、柱、预制构件，地沟盖板、塔吊基础等钢筋项目的制作、安装、绑扎，直到验收合格为止。2-3
劳动承包合同其他内容（下列承包内容计费均在总承包价内）2-
3-1
计算钢筋下料单2-
3-2
钢筋工程内的材料卸车。（包括现场内材料的倒运）2-
3-3
保护层、马凳筋的制作、支垫。2-
3-4
钢筋制作的机械安装，现场平整、机械就位及专人操作。2-
3-5
负责电弧焊、闪光对焊，导管机械连接。人工上套管，（电渣焊另行计算人工费，可含在总承包价内）2-
3-6
钢筋原材料和成品料的挂牌、堆放和覆盖。 2-
3-7
预留各类型洞口和有关部位的钢筋预埋，并二次绑扎。2-
3-8
自备小型机械和劳保用品。2-
3-9
钢筋绑扎时的脚手架搭、拆并归类堆放整齐。2-
3-10
现场清理，文明工地和文明施工的配合工作。 2-
3-11 负责机具、用具材料的领用、归还、损坏、浪费、丢失的赔偿费用。（若机械、辅材承包给乙方，费用另行计算，可含在总承包价内）2-
3-12
质量按国家有关标准执行，按设计要求施工，不符合标准的扣款、罚款、返工费和相关责任均由乙方承担。2-
3-13
承担本班组的一切安全费用和相关责任，包括偷盗、打架等所支出的费用。2-
3-14
负责给本班组工人的安全技术交底。2-
3-15
承担楼梯踏步、栏杆等预埋铁件的制作与安装。2-
3-16
承担不按要求施工所造成的安全、质量、进度、以及文明施工的责任和费用。2-
3-17
承担本班组工人的住宿费用，水电费等费用，均可含在总承包价内（甲方提供住宿的除外）2-
3-18
负责后砌地沟、井架、上人电梯、料口、踏步，后做楼梯等遗留工程。
第三条：本工程合同施工工期
3-1开工日期：年____月____日
3-2 竣工（主体封顶）日期：________年____月日
3-3 乙方因劳动力不足或技术力量薄弱造成的工期延误和损失应由乙方负责，每延误一天，按工程所花成本进行扣款。
3-4不可抗拒的自然灾害，停电、停水等工期顺延。
3-5 乙方在施工期间应分阶段性作业，每天的任务必须加班加点完成，当天的任务完不成处罚现金1000元。
3-6如乙方劳动力严重不足，甲方有权更换班组解除合同，或派打突击人员进行抢修，工资按加倍扣除。
3-7收尾工程必须有充足的劳动力，若劳力不足影响工期延误，扣乙方承包费总额的百分之一。
第四条：本工程质量要求
4-1
乙方必须按照建设单位、施工单位、监理单位、劳务公司以及有关单位和相关人员的监督指导下执行，严格按照图纸设计要求和有关施工规范，相关图集，技术资料进行施工，工程质量必须符合有关工程施工验收范围和国家有关行业评定标准，由质检部门、建设单位、监理以及有关单位检查验收，评定质量等级必须达到合格工程。若出现质量事故根据情节处罚50-1000元以上罚款。返工费用和材料费用均由乙方承担。若出现严重的质量事故，责令乙方退出工地，所干人工费不予结算并赔偿一切经济损失。
4-2
乙方在施工时必须对成品实行保护，提前制定成品保护措施。
4-3
施工规定要求和质量验收标准按公司有关规定执行。
第五条：承包价格和付款方式5-1
合同承包价和计算依据5-1-1 本工程不论其钢筋量多少，难度多大，均按建
生产车间长期承包协议书范本 篇四
甲方：乙方：x年x月x日，x市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业x市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。
一、电站权属问题
（一）所有权电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。
（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。
二、承包期限乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从x年x月 x日起至x年x月 x日止。
三、乙方义务及权利
（一）义务
1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写385000.0元）租金，分两次交，
第一次于每年的x月x日前交纳贰拾万元整（小写00.0元），
第二次于次年的月x日前交纳壹拾捌万伍千元（小写85000.0元）。
2、乙方将电站每年的税后电费总额的30％划给x市财政局。
3、乙方负责缴纳电站的营业税。
4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。
（二）权利
1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。
2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。
3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。
4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。
四、甲方义务、责任及权利
（一）义务、责任
1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。
2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。
3、因电站属甲方所有，根据《民法典》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。
4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。
5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。
（二）权利
1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。
2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。
五、押金、守约、违约问题
（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写。0元）作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。
（二）押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元（小写。0元）押金，全数壹笔存入甲、乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期x年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。
（三）押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元（小写。0元）押金作为存款产生的利息归乙方所有。
（四）如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。
六、电站的维护、维修
1、现有设备使用，维护，操作方法正确（确保上班当值人员持证上岗），如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。
2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣（罚）1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。
3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，x年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。
4、无过错行为造成的需维修问题
（1）、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。
（2）、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。
（3）、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。
5、行为过错造成的需维修问题如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。
6、自然灾害造成的需维修问题因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。
七、特殊情况下租金问题
（一）自然灾害造成的停产情况下租金问题因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《民法典》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底
生产车间长期承包协议书范本 篇五
甲方：乙方：(身份证号：)为了搞活机制，提高经济效益，现经甲、乙两方协商决定将汽修厂交由乙方承包经营，为维护各方合法权益，经双方协商一致，特签订本合同如下：
1、乙方自愿承包汽修厂经营权。
2、甲方自愿将汽修厂经营权根据本合同转让给乙方。
3、乙方在承包期间拥有对汽修厂的生产、人事、财务等方面的管理权，由乙方经营，由甲方纳税，甲方无正当事由不得干涉其正常经营活动，但对其服务质量享有监督权。
4、承包期间，乙方每年支付给甲方二十四万元承包租金，乙方按每季度支付款项。
5、承包期间，乙方自动行组织车源，扩展业务。
6、乙方联系的车源时，须严格按照原承修方与被承修方所签定的维修合同办理一切业务，不得使用伪劣汽车配件，不得弄虚作假，保证服务质量，做到价格合理。
7、甲、乙双方应对承包前各类生产设施、设备工具、办公用品、仓库、工房、车间、食堂等地面建筑及其附属设施作出清单并登记造册，对各类建筑及其附属设施非经双方同意不得私自拆迁改动，承包期满上述固定资产须保质保量恢复原状(合理损耗除外)，否则应予赔偿。固定资产清单作为本合同附件附后。
8、所附清单上的资产，甲方在合同期内不得以汽修厂名义或其它名义向银行或其它第三人作抵押;甲方也不得以汽修厂名义向他人借贷，由此产生的债务，乙方不承担连带责任，甲方在与他人交易时，有作此申明的义务。
9、所附清单上的资产乙方在经营期间有谨慎维护的义务，但由于不可抗力所造成的相应损失由双方协商。
10、合同期间汽修厂重大变更事项，须经所双方协商一致，否则不产生变更效力。1
1、乙方应负责汽修厂的内部管理和安全生产，建立安全生产制度，对员工进行安全生产培训。在承包期内，汽修厂如果发生安全生产事故或交通事故及员工违法违纪情况，由乙方承担全部责任。1
2、乙方在承包期内应守法经营，如果其经营活动触犯国家法律法规，乙方应承担全部责任。1
3、鉴于汽修厂的土地是租赁的，如果出租方要收回土地，则本合同从土地收回之日起自行中止，双方可以协商决定是否搬迁、继续合作还是分割拆分等事宜。1
4、双方均不得单方提前终止合同，否则视为违约。违约方须向非违约方支付违约金五万元。1
5、 本合同自________年____月____日起至________年____月____日止;本合同经双签字生效。甲、乙双方各执一份。甲方签字：____省____市汽车运输总公司汽车技术服务分公司 乙方签字：________年____月____日
生产车间长期承包协议书范本 篇六
发包方：_ _县_ _镇_ _村委会，简称甲方
承包方：_ _县_ _镇_ _村_组，_ _ _，简称乙方
为搞活经济，充分提高资源的利用率，甲乙双方就承包鱼池事项经协商一致，达成以下协议，共同遵守。
一、承包项目
1.甲方提供村属的黄泥窝鱼池，由乙方承包。
鱼池范围：东从马家住地小河口原张老石老坝，西至张老石原承包界限为止;
北从_ _村二组田坎下河埂，南至_ _村三组坎下河埂。
2.从本合同签字盖章并公证后起，乙方自行投资扩建、改善现有鱼池并在国家规定内经营有关项目，甲方不得干预。
二、承包期限：从_ _ _ _年_月_日起至_ _ _ _年_月_日止。共10年。
三、乙方支付承包费用事项
1.第一年，即_ _ _ _年由乙方一次性付给甲方叁仟元，甲方作为补偿费付给原承包人_ _ _;
第二年、第三年，鉴于处于建塘阶段，乙方只付给甲方承包费每年伍佰元。
从第四年即_ _ _ _年起，乙方每年向甲方交纳承包费贰仟伍佰元整。
2.付款时间：每年五月一日作为付款时间。
四、特殊情况的处理
1.承包期间，如甲方法人更换，不得影响此合同的有效性。
合同期内，甲方不得以任何理由单方推翻或修改合同。
2.如国家征用，按下列意见处理：
承包期限内，乙方扩建、改善鱼池所有投资而获得的赔偿费归乙方所得，土地赔偿费归甲方。
乙方投放的鱼苗以及乙方增建的经营设施的赔偿费，全部归乙方。
10年承包期限满后，如国家征用，甲方可享受乙方所有投资赔偿金的百分之叁拾。
土地赔偿金仍归甲方。
3.承包期内，如乙方因重大特殊原因暂时或长期不能管理鱼池，乙方有权委托直系亲属或按本合同条款转包他人，甲方不得阻止和干预。
4.乙方承包期问，如遇纠纷，属土地使用权引起的，由甲方负责处理;
属乙方经营等问题的，由乙方自行处理。
5.承包期满后，如鱼池继续承包，同等条件下优先考虑乙方。
五、违约责任
1.本合同生效后，甲方应在一个星期内将鱼池交付给乙方。
不能按时交付，每天赔偿违约金_ _元给乙方，从乙方付给甲方的承包费中扣除。
2.乙方在承包期限内，不能按时交纳承包费，遗期每天赔偿违约金_ _元给甲方。
3.如甲方违约推翻或单方面修改合同，由此造成乙方的损失，由甲方在乙方损失费用的基础上加百分之伍拾赔偿给乙方。
六、解决争议的办法
甲乙双方如在合同期限内发生争执，先协商解决。
解决不了，可向有关仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提出诉讼。
七、本合同一式四份。
甲乙双方各执一份，_ _镇政府一份、公证处一份。
附：鱼池承包界线图
甲方：
乙方：
见证人：
签约日期：
