染雾最新个人购房协议合同 篇一
个人购房协议合同是购房者与房屋开发商之间签订的一种法律文书，明确了双方在购房过程中的权利和义务。随着社会的发展和人们对购房需求的增加，个人购房协议合同也在不断演变和更新。本文将介绍最新的个人购房协议合同的内容和特点。
首先，在最新的个人购房协议合同中，明确了双方的基本信息。购房者需要提供真实的身份证明、联系方式等个人信息，而房屋开发商则需要提供公司名称、地址、联系方式等相关信息。这样可以确保购房者和开发商的身份真实可靠，为后续的交易提供保障。
其次，在最新的个人购房协议合同中，明确了房屋的基本信息。包括房屋的位置、建筑面积、房屋类型、房屋楼层等。这些信息的清晰明确可以确保购房者清楚了解购买的房屋的基本情况，避免出现误解和纠纷。
第三，在最新的个人购房协议合同中，明确了购房的价格和支付方式。购房者需要支付的款项包括房屋的首付款和尾款。首付款是购房者在签订合同时支付的一部分房款，而尾款是购房者在交付房屋时支付的剩余房款。支付方式可以根据双方的协商确定，可以是一次性支付，也可以是分期支付。
第四，在最新的个人购房协议合同中，明确了交付房屋的时间和方式。房屋交付时间是指开发商将房屋交付给购房者的时间，交付方式可以是实际交付或者委托其他人代为交付。购房者在收到房屋后需要验收房屋，确保房屋的质量和完好无损。
第五，在最新的个人购房协议合同中，明确了买卖双方的权利和义务。购房者有权要求开发商按照合同约定的时间和方式交付房屋，同时也有义务按照合同约定支付房款。开发商有义务按照合同约定的时间和方式交付房屋，同时也有权要求购房者按照合同约定支付房款。
最新的个人购房协议合同为购房者和开发商之间的交易提供了明确的法律依据，保护了双方的合法权益。购房者在购房过程中要仔细阅读合同内容，确保自己的权益不受侵害。开发商要遵守合同的约定，按时交付房屋，确保购房者满意。只有双方共同遵守合同的约定，才能实现买卖双方的利益最大化，促进房地产市场的健康发展。
最新个人购房协议合同 篇二
个人购房协议合同是购房者与房屋开发商之间签订的一种法律文书，目的是明确双方在购房交易中的权利和义务。随着房地产市场的不断发展和个人购房需求的增加，最新的个人购房协议合同在内容和条款上也有着一些新的变化和特点。
首先，在最新的个人购房协议合同中，增加了关于房屋质量的约定。购房者可以在合同中要求开发商提供房屋的质量保证，并明确约定了相关的责任和赔偿方式。这样可以有效保护购房者的权益，避免出现房屋质量问题后的纠纷。
其次，在最新的个人购房协议合同中，增加了关于购房者补偿开发商的条款。如果购房者违约或者提前解除合同，购房者需要向开发商支付违约金或者赔偿金。这样可以鼓励购房者按照合同约定履行义务，避免购房者随意违约导致开发商的损失。
第三，在最新的个人购房协议合同中，明确了合同的解除和违约的条件和方式。购房者可以在合同中约定解除合同的条件，例如房屋交付延迟、房屋质量问题等。同时也明确了违约的后果，例如要支付违约金、赔偿金等。这样可以为购房者和开发商提供一种安全的解约机制，保护双方的合法权益。
第四，在最新的个人购房协议合同中，增加了关于争议解决的条款。购房者和开发商可以约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式，例如选择仲裁或者诉讼。这样可以提高争议解决的效率，减少纠纷的发生。
最新的个人购房协议合同的变化和特点，旨在进一步加强购房者和开发商之间的交易保障和权益保护。购房者在签订合同前要仔细阅读合同内容，了解自己的权益和义务。开发商要遵守合同约定，按照合同的要求履行义务。只有双方共同遵守合同的约定，才能实现买卖双方的利益最大化，促进房地产市场的健康发展。
最新个人购房协议合同 篇三
甲方(男)：______________
乙方(女)：______________
无论天山之巅、还是海上瀛洲只要你需要我、我都会跋山涉水赶到你身边!我会在你无助时，给你力量;我会在你伤心时，给你依靠;我会在你失败时，给你鼓励。我用我的整个生命来爱你，所以我们一定要好好的!
1、无论发生什么事情，都要一起面对，一起承担，一起克服。
2、彼此都要克制下自己的脾气，别让情绪影响彼此的感情。
3、不管未来的路有多难走，我们都要同舟共济，一起去拼未来。
4、你一定要健健康康的，为了我，也一定要健康快乐的生活。
5、无论发生什么事都不许瞒我，要让我和你一起面对和承受。
6、我们都要坚定自己的心，不要受世俗的干扰，要抵挡住诱惑。
7、当彼此犯错时，耐心的告诉对方，劝说对方改正，但不要争吵。
8、要奔着我们俩的梦想而努力，一个家，有你，有我，有两个宝宝。
9、把每一次争吵当作调味剂，把每一次磨难当作垫脚石，这样，我们的感情
磨合到一定程度后，我们便无什么障碍可言啦。
10、除了彼此、对任何人都很不屑、一定努力要让彼此在一起!
本协议从即日起开始生效，履行期限为一辈子!
签下本协议后，双方必须要做到：生不离、死不弃!
甲方：______________
乙方：______________
最新个人购房协议合同 篇四
(合同编号：)
出卖人：
法定代表人：
买受人：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据。
出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________。
该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。
第二条 商品房销售依据。
买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。
第三条 买受人所购商品房的基本情况。
买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为
本合同第一条规定的项目中的：
第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。 该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
第四条 计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：
1、按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米______元，总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米__________元，总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
第五条 面积确认及面积差异处理。
根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_____种方式进行处理：
1、双方自行约定：
2、双方同意按以下原则处理：
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=────────────────×100%
合同约定面积
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第六条 付款方式及期限。
买受人按下列第__________种方式按期付款：
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七条 买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：
1.按逾期时间，分别处理(不作累加)
(1)逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行;
(2)逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
第八条 交付期限。
出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人
使用：
1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;
第九条 出卖人逾期交房的违约责任。
除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第______种方式处理：
1、按逾期时间，分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金，合同继续履行;
(2)逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
第十条 规划、设计变更的约定。
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人，并按 __________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。
第十一条 交接。
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_____。
第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。_
第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理：
1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
第十五条 关于产权登记的约定。
出卖人应当在商品房交付使用后______日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期
限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第______项处理：
1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。
2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。
第十六条 保修责任。
买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。
第十七条 双方可以就下列事项约定：
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权_________________________;
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________;
3、该商品房所在楼宇的命名权___________________________;
4、该商品房所在小区的命名权_________________________;
第十八条 买受人的房屋仅作__________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第______种方式解决：
1.提交____________仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第二十条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。
第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十二条 本合同连同附件共______页，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
出卖人______份，买受人______份，______份，____________份。
第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。
第二十四条 商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向__________________申请登记备案。
出卖人(签章)：
买受人(签章)：
年月日
