染雾最新购房定金合同模版 篇一
随着房地产市场的不断发展，购房定金合同作为购房过程中的重要文件，也越来越受到人们的关注。为了保障购房者的权益，各地政府和相关部门纷纷制定了最新的购房定金合同模版。下面我们就来详细了解一下最新的购房定金合同模版。
最新购房定金合同模版主要分为以下几个方面的内容。首先是双方当事人的基本信息，包括购房者的姓名、身份证号码、联系方式等，以及开发商的企业名称、联系地址、法定代表人等。这一部分的内容是为了明确双方当事人的身份和联系方式，以便在后续的交易中能够及时联系。
其次是购房信息的描述，包括购房房屋的具体位置、面积、楼层等信息。购房者需要仔细核对这些信息，确保与实际情况相符。如果发现合同中的信息与实际情况不符，购房者有权要求开发商进行修改或补偿。
第三是购房定金的支付方式和金额。购房者在签订购房定金合同时需要支付一定的定金作为购房意向的表示。在最新的购房定金合同模版中，一般规定了购房者应支付的定金金额和支付方式，例如可以选择现金支付、银行转账等方式。购房者需要注意，在支付定金时要索要相应的收据或证明，以便在后续的交易中能够作为有效的凭证。
最后是购房定金的退还和违约责任。购房者在签订购房定金合同时，有时会因为各种原因取消购房意向。在最新的购房定金合同模版中，一般规定了购房者取消购房意向后，定金的退还方式和违约责任。购房者在签订合同前要仔细阅读这一部分的内容，了解自己的权益和义务。
总的来说，最新的购房定金合同模版在保障购房者权益方面做了很多细化和明确。购房者在签订购房定金合同时要仔细阅读合同内容，特别是购房信息的描述和退还违约责任的规定。购房者也可以根据自己的实际情况要求开发商进行合同的修改或补充。只有在双方明确了各自的权益和义务后，购房交易才能够顺利进行。
最新购房定金合同模版 篇二
随着房地产市场的火爆，购房者们在购房过程中需要签订购房定金合同。购房定金合同是购房者和开发商之间的重要文件，它规定了双方的权益和义务。下面我们就来详细了解一下最新的购房定金合同模版。
最新购房定金合同模版中，首先明确了双方当事人的基本信息。购房者需要提供自己的姓名、身份证号码、联系方式等信息，而开发商则需要提供企业名称、联系地址、法定代表人等信息。这一部分的内容是为了确保双方当事人的身份真实可靠，以便在后续的交易中能够及时联系。
其次是购房信息的描述。购房者需要仔细核对合同中所描述的购房房屋的具体位置、面积、楼层等信息，确保与实际情况相符。如果发现合同中的信息与实际情况不符，购房者有权要求开发商进行修改或补偿。购房者在签订合同前要仔细阅读这一部分的内容，特别是关于房屋面积的描述，以免产生纠纷。
第三是购房定金的支付方式和金额。购房者在签订购房定金合同时需要支付一定的定金作为购房意向的表示。最新的购房定金合同模版一般规定了购房者应支付的定金金额和支付方式，例如可以选择现金支付、银行转账等方式。购房者在支付定金时要索要相应的收据或证明，以便在后续的交易中能够作为有效的凭证。
最后是购房定金的退还和违约责任。购房者在签订购房定金合同后，有时会因为各种原因取消购房意向。最新的购房定金合同模版一般规定了购房者取消购房意向后，定金的退还方式和违约责任。购房者在签订合同前要仔细阅读这一部分的内容，了解自己的权益和义务。
综上所述，最新的购房定金合同模版在保障购房者权益方面做了很多细化和明确。购房者在签订购房定金合同时要仔细阅读合同内容，特别是购房信息的描述和退还违约责任的规定。购房者也可以根据自己的实际情况要求开发商进行合同的修改或补充。只有在双方明确了各自的权益和义务后，购房交易才能够顺利进行。
最新购房定金合同模版 篇三
甲方(出售方)：_________
乙方(买受方)：_________
依据国家有关法律、法规,甲乙双方在自愿、平等互利的基础上，友好协商，达成如下协议：
一、该房屋坐落于: _________市_________区_________小区_________号楼_________单元_________室，房屋权属面积_________平方米，房屋成交价格为_________万元,甲方收取乙方定金_________元。
二、甲方确保产权清晰，所有权明确，无权益纠纷。
三、甲乙双方约定于_________年_________月_________日之前签定正式买卖合同并进行交易，签定与交易地点为_________，甲乙双方如不按时签定正式买卖合同并进行交易，则作违约处理。如遇不可抗力因素，导致无法履行本协议，则不作违约处理。
四、违约责任：
甲乙双方如有一方不能遵守本协议所约定的条款，则视作违约。
1、甲方若违约，则应退还乙方已付的定金，并再向乙方支付相当于定金金额100%的违约金;
2、乙方若违约，乙方则应放弃收回定金的权利，所付的定金视作违约金。
五、甲乙双方其他约定事项：
六、甲乙双方在此声明，均已认真阅读本协议，已全部知晓所有条款所约定的内容，并自愿遵守及依照所有条款履行本协议。
七、本协议经甲乙双方签字后即产生法律效力，一式二份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
身份证号码：_________
身份证号码：_________
日期：_________年_________月_________日
日期：_________年_________月_________日
最新购房定金合同模版 篇四
甲方：(卖方)：_____________________________________________________
住所：_________________________________________ 邮编：______________
法定代表人：________________________ 联系电话：___________________
委托代理机构：_____________________________________________
住所：______________________________________ 邮编 ： ______________
法定代表人：___________________ 联系电话： ______________________
乙方 ( 预购方 )：_____________________________________________________
住所 ：__________________________________________ 邮编 ：_____________
证件名称：______________ 证号：______________ 联系电话 ：______________
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致，就乙方向甲方预订《 _____________ 》商品房事宜，订立本合同。
乙方预订____________________ 《____________》____________ 幢 ____________ 层____________ 室(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋房地产权证 (证书号：________________ )，并经_____________ 测绘机构实测 ，该房屋建筑面积为 ___________ 平方米。该房屋定于 _______ 年 _______ 月 _______日交付。
乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币______________________________ 元，乙方预订的该房屋总房价为人民币 ______________________________ 元，乙方采取________________ 方式。
乙方同意签订本合同时，支付定金人民币__________________ 元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保，签订商品房出售合同后，乙方支付的定金转为房价款。
甲、乙双方商定，预订期为 ______天，乙方于______ 年______月______ 日前到 ___________________________________________ 与甲方签订《上海市商品房出售合同》。
甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。
在本合同的第四条约定的预订期限内，除本合同第七条、第八条约定的情形外，甲方拒绝签订商品房出售合同的，双倍返还已收取的定金金;乙方拒绝签订商品房出售合同的，无权要求甲方返还已收取的定金。
有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。
1、甲乙双方在签订商品房出售合同时，因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款，存在分歧，不能协商一致;
2、 甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。
有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房出售合同的`，甲方应双倍返还乙方已支付的定金：
1、 甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;
2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。
本协议一式 份，甲乙双方各持 份，
_____________________________ 、___________________________各执一份。
甲方：(签章) 乙方：(签定)
年 月 日 年 月 日
最新购房定金合同模版 篇五
卖方(以下简称甲方)：
买方(以下简称乙方)：
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋权证(房屋权证______字______号)，经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第______号。
乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。
条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米，分摊的共有共用建筑面积______平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________
第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。
第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。
第七条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的`，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。
第八条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力
第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷。1.提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本______份，房地产交易管理部门壹份，______________________________。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人：法定代表人：
身份证号码：身份证号码：
地址： 地址：
联系电话： 联系电话：
邮政编码： 邮政编码：
代理人： 代理人：
联系电话： 联系电话：
______年______月______日 ______年______月______日
最新购房定金合同模版 篇六
甲方：
身份证号：
住所地：
联系电话：
乙方：
身份证号：
住所地：
联系电话：
甲、乙双方经协商就甲方以乙方名义购房等事宜达成一致，特订立如下条款，以兹共同遵照执行：
第一条甲方以乙方名义为甲方购买了 市二手房一套，房地产位于 ，房屋面积 平米。乙方同意，购房合同由甲方持有和保管。
第二条乙方所代理购买的 ，成交价为 元，该房款及房贷还款、佣金、抵押费、保险费等与房屋有关的所有费用支出均由甲方负担，因此所有权归甲方所有，甲方享有该房屋占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与等。
第三条甲方已于 年 月 日以甲方的名义与该物业业主 签订认购协议书并交纳购房定金 元，该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。（亲子活动安全协议书）
第四条甲方已于 年 月 日以乙方的名义与 银行签订了贷款相关文件并由甲方通过乙方的银行账户交纳了购房首期款总计 元（包括 年 月 日缴纳的购房定金 元），该协议书的权利义务由甲方享有及承担。
第五条甲方已于 年 月 日以乙方的名义交纳购房佣金款 元及赎楼担保费、短期利息等杂费共计 元。
第六条甲方已于 年 月 日以乙方的名义交纳购房契税等杂费总计 元借名购房协议书借名购房协议书。
第七条购房款及房贷还款、佣金、抵押费、保险费等与房屋有关的所有费用支出均由甲方负担，以及此后以乙方名义取得的房产证、土地使用证、契证等以上所有交款凭据和证件均由甲方持有和保管。
第八条 购房首付款、按揭还款、抵押费、保险费等所有购房相关费用均由甲方支付，所有交款凭据由甲方保管，乙方协助甲方办理交款相关手续。
第九条房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权按相关政策时间5年后及时将产权变更至本人名下或甲方指定的其他人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方需协助甲方办理相关手续。
第十条甲方如需在 单位房屋取得产权证之前转让该房屋，乙方应当协助甲方办理更名手续如因房屋质量问题及房屋买卖合同问题而导致诉讼，乙方需配合甲方办理相关诉讼程序。所有涉及转让及维护该房屋的相关费用由甲方承担。
第十一条 现业主 交付房屋时，由甲方收房；甲方对该房屋进行的装修及在该房屋内添置的所有家具、家电及物品等均归甲方所有。
第十二条 甲方保证乙方因代理甲方购买该房屋所产生的一切费用概由甲方承担，乙方不承担任何费用
第十三条乙方有义务将本协议代理购房事宜通知乙方的.所有利害关系人（包括但不限于父母、兄妹、配偶），保证其利害关系人不得主张 单位房屋所有权利借名。乙方保证，除非根据有关法律、法规的规定应向有关政府主管部门或各方上级主管部门办理有关批准、备案的手续；或为履行在本协议下的义务或声明与保证须向第三人披露，或经协议甲方事先书面同意，乙方负有保密义务（除已在公共渠道获得的信息外）。
第十四条甲方有权在可以办理过户手续情况下随时将以乙方名义购买的房屋更名到甲方名下或甲方指定的其他人名下。乙方需在合理的期限（十五天）内予以协助甲方办理相应的过户手续。办理完过户手续时本合同终止。
第十五条乙方应当恪守诚信，受甲方委托购买的房屋在其名下时不得侵害甲方的利益，如果乙方对受甲方委托购买的房屋进行毁损，乙方应当负责全额赔偿；如乙方及乙方近亲属侵占、转卖、抵押、赠与以及被法院强制执行该房屋，乙方应当按房屋市场价格给予甲方赔偿及承担对甲方所造成的所有损失。
第十六条 如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向深圳市人民法院提起诉讼。
第十七条 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
本协议签订地：
甲方：
乙方：
年 月 日
