商品房预售合同【优质6篇】

时间:2012-08-03 01:27:33
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

商品房预售合同 篇一

在中国的房地产市场中,商品房预售合同是购买商品房的一种重要合同形式。这种合同的签订对于保障购房者的权益、规范房地产市场的秩序具有重要意义。本文将对商品房预售合同的定义、内容以及相关法律法规进行介绍和分析。

首先,商品房预售合同是指开发商在商品房项目尚未竣工前,与购房者签订的一种合同。根据《中华人民共和国商品房销售管理条例》,商品房预售合同应当明确约定以下内容:商品房的位置、面积、用途、装修标准等基本信息;购房者的权益和义务;房屋交付时间和交付标准;购房者支付房款的方式和期限;违约责任等。

其次,商品房预售合同的内容应当符合法律法规的要求。根据《商品房销售管理条例》等相关法律法规的规定,商品房预售合同应当保障购房者的合法权益,禁止开发商利用合同优势对购房者进行不合理的限制和要求。例如,合同中应当明确规定购房者享有的权益,如购房者有权了解商品房的建筑结构、材料、质量等信息;购房者有权对开发商提供的商品房进行验收,如发现质量问题可以要求开发商进行修复等。同时,合同还应当明确规定开发商的义务,如开发商应当按照约定的时间和标准交付商品房;开发商应当提供商品房出售的相关证明材料等。

最后,对于商品房预售合同的签订和履行,法律法规也做出了相应的规定。开发商在签订商品房预售合同前,应当向购房者提供相关的销售资料,如商品房的规划许可证、建设工程规划许可证等。购房者在签订合同时,应当仔细阅读合同内容,并向开发商提出合理的要求和意见。双方在履行合同过程中,如有违约行为,应当承担相应的法律责任。购房者可以要求开发商按照合同约定履行义务,如开发商未按时交付商品房,购房者可以要求返还已支付的房款、利息等。

综上所述,商品房预售合同是购房者和开发商之间的一种重要合同形式。合同的签订和履行对于保障购房者的权益、规范房地产市场的秩序具有重要意义。购房者在签订合同前应当仔细阅读合同内容,了解自己的权益和义务;开发商应当按照法律法规的要求,明确合同的内容,履行合同的义务。只有双方共同努力,才能建立一个良好的购房环境,促进房地产市场的健康发展。

商品房预售合同 篇二

随着我国房地产市场的发展,商品房预售合同在购房过程中扮演着重要的角色。商品房预售合同不仅是购房者和开发商之间的一种约定和规范,也是保障购房者合法权益、维护房地产市场秩序的一种法律工具。本文将从合同的签订、内容以及法律保障等方面对商品房预售合同进行分析。

首先,商品房预售合同的签订是购房过程中的重要环节。购房者在选择商品房项目后,与开发商签订商品房预售合同,合同中应当明确约定双方的权益和义务。购房者可以通过与开发商签订合同来确保自己在购房过程中的权益得到保障。同时,购房者应当认真阅读合同内容,了解自己的权益和义务。如果对合同内容有疑问或不满意的地方,可以与开发商进行沟通和协商。

其次,商品房预售合同的内容应当明确规定双方的权益和义务。合同中应当包括商品房的基本信息,如位置、面积、用途、装修标准等;购房者的权益和义务,如购房者有权了解商品房的建筑结构、材料、质量等信息;购房者有权对开发商提供的商品房进行验收等。合同中还应当明确规定开发商的义务,如开发商应当按照约定的时间和标准交付商品房;开发商应当提供商品房出售的相关证明材料。双方在合同中约定的权益和义务应当符合法律法规的要求,不能违反法律的规定。

最后,法律法规为商品房预售合同提供了相应的保障。根据《商品房销售管理条例》等相关法律法规的规定,开发商在签订商品房预售合同前,应当向购房者提供相关的销售资料,如商品房的规划许可证、建设工程规划许可证等。购房者在签订合同时,应当根据实际情况仔细阅读合同内容,并向开发商提出合理的要求和意见。如果合同中的约定存在争议或违法行为,购房者可以通过法律途径维护自己的权益。

综上所述,商品房预售合同在购房过程中具有重要的地位和作用。购房者在购房过程中应当认真对待合同的签订和履行,确保自己的权益得到保障。开发商应当按照法律法规的要求,明确合同的内容,履行合同的义务。只有双方共同努力,才能建立一个公平、透明的购房环境,促进房地产市场的稳定发展。

商品房预售合同 篇三

  出售方:(甲方)

  地址:_____电话:_____

  购买方:(乙方)_____

  姓名:_____性别:___出生:___年___月___日

  国籍:_____身份证号码:_____

  地址:_____电话:_____

  本合同依据中华人民共和国法律、《深圳经济特区土地管理条例》和《深圳经济特区商品房产管理规定》制定。

  第一条甲方经市府国土局批准,取得位于某市_____用地面积_____平方米的土地使用权。

  地块编号:_____使用年期_____年,自___年___月___日起至___年___月___日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系定名为_____,由甲方预售。

  第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第_____幢_____号(第_____层)。建筑面积_____平方米,土地面积/平方米、(其中:基底分摊_____平方米、公用分摊_____平方米、其他_____平方米)。

  第三条甲方定于某_年___月___日交付乙方使用。

  如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过_____天:

  1.人力不可抗拒的自然灾害;

  2.施某遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;

  3.其他非甲方所能控制的因素。

  上述原因必须凭深圳市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。

  第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为:_____单价_____元/平方米,总金额币___千___百___十___万___千___百___十___元整(小写_____万元)。

  付款方式:乙方按甲方指定收款银行:

  账户名称:_____帐号:_____

  分期(一次)付款(见附表一)。

  第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期_____天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。

  第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日第二天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。

  第七条甲方出售的楼宇须经深圳市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。

  第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市政府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。

  乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施某动场所。同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施某共利益。

  第九条乙方所购楼宇只作_____使用,在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。

  乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。

  第十条预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,违反市府有关规定,后果自负。

  第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。

  第十二条本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,应提请深圳市仲裁机关仲裁或深圳市中级人民法院房地产审判庭裁决。

  第十三条本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。

  出售方:_____购买方:_____

  法定代表人:_____法定代表人:_____

  附表一:

  建筑期购楼分期付款:

  一、第一次付款自签约日起_____日内付全部价款的_____%;___币___千___百___拾___万___千___百___拾___元。(小写:_____万元)

  二、第二次付款自签约日起_____日内付全部价款的_____%;___币___千___百___拾___万___千___百___拾___元。(小写:_____万元)

  三、其余部分在移交房屋前一天付清_____%;___币___千___百___拾___万___千___百___拾___元。(小写:_____万元)

商品房预售合同 篇四

  出售方:(甲方)

  地址:

  电话:

  购买方:(乙方)

  姓名:

  性别:

  出生:

  年 月 日

  国籍:

  身份证号码:

  地址:

  电话:

  本合同依据中华人民共和国法律、《深圳经济特区土地管理条例》和《深圳经济特区商品房产管理规定》制定。

  第一条 甲方经市府国土局批准,取得位于深圳市 用地面积 的土地使用权。

  地块编号: 使用年期 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系定名为 ,由甲方预售。

  第二条 乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第 幢 号(第 层)。建筑面积 ,土地面积/(其中:基底分摊 、公用分摊 、其它 )。

  第三条 甲方定于 年 月 日交付乙方使用。

  如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过 天:

  1.人力不可抗拒的自然灾害;

  2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;

  3.其它非甲方所能控制的因素。

  上述原因必须凭深圳市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。

  第四条 甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为: 单价 元/,总金额 币 千 百 十 万 千 百 十 元整(小写 万元)。

  付款方式:乙方按甲方指定收款银行:

  帐户名称:

  分期(一次)付款(见附表一)。

  第五条 乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期 天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。

  第六条 甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日第二天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。

  第七条 甲方出售的楼宇须经深圳市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。

  第八条 甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。

  乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。

  第九条 乙方所购楼宇只作 使用,在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。

  乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。

  第十条 预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,违反市府有关规定,后果自负。

  第十一条 后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。

  第十二条 本合同自签订盖章之日起生效。如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,应提请深圳市仲裁机关仲裁或深圳市中级人民法院房地产审判庭裁决。

  第十三条 本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。

  出售方:

  法定代表人:

  购买方:

  法定代表人:

商品房预售合同 篇五

  (一)迟延办理房屋所有权证及土地使用权证的行为。

  开发商在商品房预售合同中均承诺将于正式交房办理入住手续后若干日为业主办理房屋产权证和土地所有权证。但交房之后,部分开发商未按照合同约定为业主办理两证,有的甚至拖延四五年之久。此类行为极易引发群体性诉讼。

  (二)对房屋设施或户型结构进行单方变更的行为。

  开发商在房屋建设过程中因种种原因单方改变房屋原设计,使最终交付业主的房屋在设施或户型结构等方面发生局部变更,业主不同意开发商的单方变更行为而与开发商发生纠纷。

  (三)楼盘商业广告的夸大或虚假宣传行为。

  开发商为推销其开发的商品房,在前期广告中进行夸大其词的宣传,甚至做出虚假承诺和保证,业主收房时才发现房屋和楼盘实际状况与广告宣传不符,从而引发纠纷。

  (四)交付房屋质量达不到合同约定或法定标准的行为。

  开发商履约瑕疵是商品房预售合同案件中最主要的类型,占此类案件总数的一半左右。房屋质量问题主要涉及房屋结构、装修、配套设施、共用设施等,有显性的也有隐性的,表现为达不到约定标准或达不到国家建筑规范标准。

商品房预售合同 篇六

  卖方(以下简称甲方):____________

  买方(以下简称乙方):____________

  甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市________区(县)____________地块的国有土地使用权,土地使用面积为____________平方米,土地使用年限____年,自____年____月____日至____年____月____日止,国有土地使用证号为____________。甲方在上述地块上建设的________________,现已具备规定的预售条件,经北京市房屋土地管理局批准,准予上市预售,商品房销售许可证号为京房内证字第________号。

  乙方自愿购买甲方的____________房屋,房屋用途为____________。乙方预购房屋的定金为人民币____________元。双方经协商,就该房屋的预售预购事项订立本契约。

  第一条 _______房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_______平方米(包括:套内建筑面积_______平方米,分摊的共有共用建筑面积_______平方米)。共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。

  甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方,土地使用面积(含分摊的共有共用面积)为__________平方米,该土地使用面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地使用期限自房屋产权过户之日起至_____年____月____日止。

  第二条 甲乙双方同意,结算房价款时,房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的±______%(含)时,按照本契约第三条所述房屋单价据实结算;

  房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时,自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内,甲乙双方同意按下述第____种(大写)方式处理:

  1、乙方有权解除本契约,契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效,甲方除在契约解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按________利率计算。

  2、按照本契约第三条所述房屋单价据实结算。

  3、_________________________________________________。

  第三条 双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币________________元,价款合计为人民币(大写)____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写)元。付款方式见本契约附件三。乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行____________,银行帐号为____________。

  第四条 乙方如未按本契约附件三付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_______(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

  第五条 甲方向乙方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的,须按照《北京市公共建筑工程实施初装修质量核定规定(试行)》、《北京市住房工程实行初装修竣工工质量核定规定(试行)》的要洋,提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后,甲方交付房屋的日期为____年____月____日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的,乙方有权解除本契约,甲方在契约解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外,还应全部退还乙方已付的房价款及利息,利息按____利率计算。

  第六条 甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的,甲方同意按________________向乙方补偿。

  第七条 除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间向本契约约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之________(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除契约之日起30日内须将乙方已支付的房价款及利息全部退还乙方,并向乙方双倍返还定金(利息计算同第五条)。

  第八条 本契约签订后,因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的,应于____日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日内有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除契约之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的,乙方有权解除本契约,甲方除应退还乙方已付的房价款及利息(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金外,还应承担补充协议中双方约定的违约责任。

  第九条 甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

  第十条 乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

  第十一条 双方同意在签订本契约后三十日内,持本契约和有关证件共同到北京市________________房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。

  第十二条 本契约签订后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特殊原因转让,须经甲方同意并签订预售转让书面协议,报市房屋土地管理局批准。

  第十三条 双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。

  第十四条 本契约在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷

  1、提交北京仲裁委员会仲裁。

  2、任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

  第十五条 本契约未尽事宜,双方可签订补充协议。本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

  第十六条 本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本共____份,房地产交易管理部门壹份,____________。

  甲方(签章):__________乙方(签章):____________

  法定代表人:____________法定代表人:______________

  身份证号码:____________身份证号码:______________

  地址:__________________地址:____________________

  联系电话:______________联系电话:________________

  邮政编码:______________邮政编码:________________

  代理人:________________代理人:__________________

  联系电话:______________联系电话:________________

  ________年____月______日 ________年____月________日

  预售登记机关:__________________________________(章)

  经办人:______________________________________________

  附件一 房屋状况(略)

  附件二 共有共用部位(略)

  附件三 付款方式(略)

  出售方(甲方):_________________

  地址:___________________________

  邮码:___________________________

  电话:___________________________

  购买方(乙方):_________________

  姓名:___________________________

  性别:___________________________

  出生:_________年______月______日

  国籍:___________________________

  身份证号码:_____________________

  地址:___________________________

  邮码:___________________________

  电话:___________________________

  第一条 甲方经批准,取得位于______市用地面积______平方米的土地使用权。

  地块编号:______, 使用年期______年,自______年______月______日起至______年______月_____日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系_________,定名______,由甲方预售。

  第二条 乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第______幢______号(第__层)。建筑面积______平方米,土地面积平方米(其中:基底分摊______平方米、公用分摊______平方米、其他______平方米)。

  第三条 甲方定于______年__月__日交付乙方使用。

  如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过______天:

  1、人力不可抗拒的自然灾害;

  2、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;

  3、其他非甲方所能控制的因素。

  上述原因必须凭______市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。

  第四条 甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为:______单价元平方米,总金额______币______千______百______十____万______千______百______十______元(小写_______万元)。

  付款方式:乙方按甲方指定收款银行:

  帐户名称:____________帐号:_______

  第五条 乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期______天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。

  第六条 甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日第二天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。

  第七条 甲方出售的楼宇须经________市建筑质量检验部门验审合格,并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。

  第八条 甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。

  乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所,同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。

  第九条 乙方所购楼宇只作_____________使用,在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。

  乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。

  第十条 预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,后果自负。

  第十一条 本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,按下列( )项解决:

  1、由仲裁机关仲裁;

  2、由人民法院裁判。

  第十二条 本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。

  甲方:__________________

  代表人:________________

  ______年______月______日

  乙方:__________________

  代表人:________________

  ______年______月______日

  合同编号:_____________________

  出卖人:_________________________________________________

  买受人:_________________________________________________

  说明

  1、本合同文本为示范文本,由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制定。

  2、签订合同前,出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。

  3、当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同,任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后,未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。

  4、签订合同前,买受人应当仔细阅读合同条款,应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。

  5、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后留有空白行,供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容,根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议,也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。

  6、本合同文本__________________国籍:________________

  ________________________

  出生日期:______年______月______日,性别:_________________________

  通讯地址:_________________________________________________________

  邮政编码:______________________联系电话:_________________________

  _________________国籍:______________

  ___________________________________________

  出生日期:______年______月______日,性别:_________________________

  通讯地址:_________________________________________________________

  邮政编码:______________________联系电话:_________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议:

  第一条 项目建设依据

  出卖人以________;___________________________________________

  __________________________

  (签章):_______(签章):______________

  签订时间:_________年_______月_____日 签订时间:_________年_______月______日

  签订地点:___________________________ 签订地点:____________________________

  附件一 房屋平面图及在整个楼栋中的位置图(应标明方位)

  附件二 共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明

  1、被分摊的共用部位的名称、用途、所在位置、面积。

  2、参与分摊公用建筑面积的商品房名称、用途、所在位置、面积、分摊系数。

  3、不分摊的共用部位。

  附件三 该商品房取得抵押权人同意销售的证明及抵押当事人的相关约定

  附件四 计价方式与房价款的其他约定

  附件五 付款方式及期限的约定

  附件六 装饰和设备标准的约定

  1、采暖系统:

  (1 )集中采暖:___________________________;

  (2)分户采暖:_____________________________;

  (3)采暖设备品牌:_______________________________________________。

  2、保温材料:

  ( )外墙保温:________。

  (2)内墙保温:__________________________________。

  3、外墙:____________________________。

  4、内墙:_______________________________________。

  5、顶棚:_________________________________。

  6、室内地面:________。

  7、门窗:

  (1 )外窗结构尺寸为:_____________________________________________;

  (2)开启方式为:_________________________________________________;

  (3)门窗型材:___________。

  8、厨房:

  (1 )地面:_________________________________;

  (2)墙面:_________________________________;

  (3)顶棚:_____________________________;

  (4)厨具:______________________________________________________。

  9、卫生间:

  (1 )地面:_________________________________;

  (2)墙面:__________________________;

  (3)顶棚:_____________________________;

  10、阳台:______________。

  11、电梯:

  (1 )电梯品牌名称:_______________________________________________;

  (2)电梯速度:_____米秒;

  (3)电梯载重量:__________________________千克;

  (4)_____________________________________________________________。

  12、其他_____________________________________________________________

  附件七 物业服务

  (本附件内容与出卖人和物业管理企业签订的前期物业服务合同一致)

  一、物业服务内容

  二、物业服务质量

  三、物业收费项目及价格

  四、业主临时公约

  五、其他约定

  北京市建设委员会

  北京市工商行政管理局

  年月日

商品房预售合同【优质6篇】

手机扫码分享

Top