住建部商品房买卖简单合同 篇一
随着房地产市场的不断发展,商品房买卖合同成为了人们购房的主要方式之一。而住建部制定的商品房买卖简单合同,为购房者和开发商之间的交易提供了一种简便、规范的方式。本篇文章将详细介绍住建部商品房买卖简单合同的主要内容和特点。
住建部商品房买卖简单合同是住房和城乡建设部为了规范商品房交易行为而制定的一种合同文本。该合同主要包括以下几个方面的内容:商品房的基本信息、交易价格及支付方式、履行条件和期限、违约责任、争议解决等。其中,商品房的基本信息包括房屋的位置、面积、结构等,以及相关的权属证明和使用权证明。交易价格及支付方式则规定了购房者需要支付的总价款,以及分期付款的方式和时间。履行条件和期限则约定了双方在交易过程中应履行的各项义务和时间要求。违约责任规定了双方在违约情况下应承担的法律责任。争议解决则规定了双方在发生争议时应采取的解决方式。
住建部商品房买卖简单合同的特点主要有以下几点。首先,该合同是由住房和城乡建设部制定的,具有强制性和法律效力。这意味着购房者和开发商必须按照该合同的规定进行交易,否则可能会面临法律风险。其次,该合同的内容简洁明了,条款清晰,易于理解和操作。这为购房者和开发商提供了一个规范化的交易框架,减少了交易过程中的不确定性和纠纷的发生。再次,该合同的标准化程度高,适用于各种类型的商品房交易。无论是一手房还是二手房,都可以采用该合同进行买卖。最后,该合同对购房者的权益保护较为完善。合同规定了开发商在商品房质量、交付时间等方面的责任和义务,为购房者提供了一定的法律保障。
总之,住建部商品房买卖简单合同作为一种规范化的交易方式,对于保护购房者的合法权益、促进房地产市场的健康发展起到了积极的作用。购房者在购房过程中,应认真阅读合同条款,了解自己的权益和义务,避免发生不必要的纠纷。同时,开发商也应严格按照合同规定履行自己的责任,以提升自身的声誉和竞争力。只有在双方共同努力下,商品房交易才能更加公平、透明、有序地进行。
住建部商品房买卖简单合同 篇二
商品房买卖合同是购房者和开发商之间进行交易的法律依据,而住建部制定的商品房买卖简单合同则为双方提供了一种简便、规范的交易方式。本篇文章将重点介绍住建部商品房买卖简单合同的适用范围和优势。
住建部商品房买卖简单合同适用范围广泛。首先,该合同适用于各类商品房交易,无论是一手房还是二手房,都可以采用该合同进行买卖。其次,该合同适用于全国范围内的商品房交易,无论是城市还是农村地区,都可以使用该合同进行交易。最后,该合同适用于各种性质的商品房,包括住宅、商业用房、办公用房等。
住建部商品房买卖简单合同的优势主要体现在以下几个方面。首先,该合同的内容简洁明了,条款清晰,易于理解和操作。购房者和开发商可以迅速了解合同内容,减少交易过程中的不确定性和纠纷的发生。其次,该合同的标准化程度高,具有强制性和法律效力。购房者和开发商必须按照该合同的规定进行交易,否则可能会面临法律风险。再次,该合同为购房者提供了一定的法律保障。合同规定了开发商在商品房质量、交付时间等方面的责任和义务,保护了购房者的合法权益。最后,该合同的使用方便快捷,可以减少交易过程的繁琐程度,提高交易的效率。
然而,住建部商品房买卖简单合同也存在一些问题和争议。一方面,该合同的内容相对简单,可能无法完全覆盖所有的交易情况和特殊情况。在一些复杂的交易中,可能需要额外的合同补充或补充协议。另一方面,该合同的标准化程度高,可能无法满足个别购房者和开发商的特殊需求。在一些特定情况下,双方可能需要进行个别协商,以达成更为灵活的交易方式。
综上所述,住建部商品房买卖简单合同作为一种规范化的交易方式,为购房者和开发商提供了一种简便、规范的交易方式。在实际操作中,双方应根据具体情况,灵活运用该合同,并在必要时进行补充协商,以满足各自的需求。只有在双方共同努力下,商品房交易才能更加公平、透明、有序地进行。
住建部商品房买卖简单合同 篇三
合同编号:__________
甲方:(买方)____________________
乙方:(卖方)____________________
签订地点:________________________
一、成交房屋:_____________________________________________________
二、甲方须向乙方提交____________平方米的购房计划。
三、房屋交付日期:_______年______月______日。
四、双方协商房屋单价一次包定。
五、乙方代收煤气管道费每户____________元,电视天线费每户____________元。
六、预购付款结算办法
1、签订合同时,甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行合同,无权请求返还定金。乙方不履行合同,应当双倍返还甲方定金。合同履行完定金可抵作购房价款。
2、自签订合同后,甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付第二次购房价款。工程竣工移交时结清购房价款。
甲方逾期付款,按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。
七、乙方如因计划、设计变更等原因不能履行合同,应提前通知甲方,经双方协商可另行安排房屋,甲方亦可解除合同。乙方在___日内返还预收房款,不计利息。
八、本合同自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效,至乙方给甲方钥匙之日起失效。
九、从交付房屋钥匙之日起,在十二个月内发现因施工质量影响生产、生活的,由乙方在限期内负责维修。
十、产权归属:_______________________________________________________
十一、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。
十二、解决合同纠纷的方式:___________________________________________
十三、本合同正本二份,副本_______份。
十四、其他约定事项:_________________________________________________
甲方(买方):______________
乙方(卖方):_____________
单位名称(章):____________
单位名称(章):___________
地址:______________________
地址:_____________________
法定代表人:________________
法定代表人:_______________
委托代理人:________________
委托代理人:_______________
电话:______________________
电话:_____________________
开户银行:__________________
开户银行:_________________
账号:______________________
账号:_____________________
邮政编码:__________________
邮政编码:_________________
鉴(公)证意见:__________________
鉴(公)证机关(章):____________
经办人:__________________________
住建部商品房买卖简单合同 篇四
甲方:_______
乙方:________
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:
第一条:房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的房屋坐落于德州市德城区_____________________楼单元号,该房屋产权证尚未办理开发商为______________,建筑面积__________平方米,附属设施为:____。
第二条:付款方式
1、双方议定上述房产出售价格为________________________元整。此房原价款为元,甲方已经向开发商缴清{见附件},乙方支付首付款后,甲方负责去开发商处办理乙方与开发商的换名手续。
2、协议生效后,乙方向甲方支付首付款_____________元整,5日内甲方为乙方办理与开发商的更名手续,届时乙方享有甲方初始购房的一切权利。
3、甲方如不能办理初始购房变更手续,在本协议生效10日内返还乙方首付款。
4、余款__________元整,甲方在办理初始购房变更手续改为乙方名字后经乙方核实,由银行直接划拨至甲方账户。
5、买卖上述房产因甲方未经房产局办理网签交易手续,因此过户归乙方的程续中不产生费用,如有费用,均由甲方承担缴纳,乙方不承担房屋开发商处甲方应缴纳未缴纳的任何费用。
第三条:房屋交易中的保密义务
甲乙双方均应积极配合办理开发商的过户手续,因甲乙任何一方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方,交易完成后半年内双方任何乙方不得将交易情况泄露给第三方,如有违反导致另一方损失的违约方应承担赔偿义务。
第四条:双方责任
1、甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定,并保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、甲方应在条件具备后的_____年_____月_____日前将该房产钥匙交付乙方。
3、甲方结清该房屋交接日期前的所有费用,交接后发生的其他费用由乙方承担。
第五条:在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。
第六条:违约责任本合同签订后,双方不得违约,如违约承担守约方全部损失。
第七条:其他约定___________________________
第八条:本合同共____页,一式____份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力,经双方签字之日起即生效。
甲方:_______
乙方:________
___年___月___日
___年___月___日
住建部商品房买卖简单合同 篇五
甲方:________(以下简称甲方)
负责人:______________________
乙方:________(以下简称乙方)
负责人:______________________
一、定货规格乙方需向甲方订购D精品果:
(1)76~80______件;
(2)81~85______件;
(3)81~90件;
(4)91以上的____件,按照乙方要求供货,每箱精品果均为每件___元,合计________箱,总合计________元。
二、双方的权利与义务:
1、若乙方提前定货,需向甲方,按照预定货量总金额的50%的预交定金,为乙方存放XX期限为________年____月____日为止。
2、甲方按照乙方的定货数量妥善保证货源,不得有假冒伪劣产品,假一赔十。
3、甲方为乙方提供可靠物流服务,物流费用由乙方负责。
三、违约责任:
1、按照定货合同,乙方在预定期限内不能履行合同,应提前30天通知甲方,乙方有权索取交给甲方的预付款。若期限结束,乙方未能履行此合同,甲方有权不退还乙方的预付款,并追究乙方因此造成的全部损失。
2、按照定货合同,甲方在预定期限内应保质保量,按时交货。若甲方在预定期限内不能履行合同,应提前30天通知乙方,并退还乙方的预付款。若期限结束,甲方未能履行此合同,乙方有权索取交给甲方的预付款,并追究甲方因此造成的全部损失。
四、法律效力:
1、本协议条款的.任何变更、修改或增减,需经双方协商同意后签署书面文件,作为本协议不可分割的组成部分,并和本协议具有一样的法律效力。
2、本协议经双方签字盖章即生效。
3、本协议一式两份,双方各执一份。
4、因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如双方协商仍不能达成一致意见时,则提交仲裁机构。
甲方签字:________
乙方签字:________
________年____月____日
住建部商品房买卖简单合同 篇六
甲方(卖方):_________
乙方(买方):_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它相关法律、法规之规定,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋买卖达成如下合同:
一、标的物
1、甲方所拥有的坐落于_________市_________号房屋,建筑面积为_________平方米,其现用途为自住。
2、甲方于_________年_________月购买上述房屋,总价款_________元,其中银行贷款_________元,贷款期限为________年________月________日至________年________月________日止,现有银行贷款_________元尚未偿还。
3、甲方保证上述房屋所有权再无其他债权债务纠纷,否则,由甲方承担一切法律责任。
二、房屋价款
买卖双方同意按套计价,该房屋总价款为人民币_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元(包括乙方替甲方偿还的剩余银行贷款)。
三、付款方式
买卖双方同意按下述_________种方式支付房款:
1、一次性付款,乙方于办理该房屋买卖立契过户之日起7日内一次性支付全部购房款。
2、分期付款,乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款,剩余购房款于办理房屋立契过户之日起7日内支付。
3、贷款付款,乙方于签订本合同之日起7日内支付甲方总房款30%的购房款,剩余购房款由乙方向_________申请贷款支付,乙方应于本合同签订之日起7日内向_________提交贷款申请。
四、剩
余银行贷款还款事项
因该标的房屋在____________银行存在房屋按揭贷款的事实,甲方尚欠银行贷款数额____________元,该笔款项由乙方按照甲方与银行签订的《房屋按揭贷款合同》约定的内容予以承担。
五、房屋交付
甲方应于银行贷款偿还完毕并赎回房屋产权证之日起_________日内将合同约定房屋交付乙方,并配合乙方办理房屋过户手续。
六、甲、乙双方权利与义务
1、在办理产权过户手续时,甲乙双方按国家规定各自承担有关税费。
2、甲方已交纳的公共维修基金和供暖费已计入房屋总价,随房屋转让一并转让给乙方,双方不再另行结算。房屋交付前发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由甲方承担。房屋交付后发生的物业管理费、水电费、煤气费、电话费、网络费及有线电视信号费由乙方承担。
3、乙方应按合同约定期日支付购房款。乙方未按约定支付购房款的,自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。
乙方逾期付款达60日,甲方有权解除合同,并可向乙方要求逾期应付款3%的违约金。甲方愿意继续履行合同的,自本合同约定的应付款期满第二天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之三的违约金。
4、甲方应按合同约定期日将合同约定房屋交付乙方。甲方未按约定期日交付房屋的,自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。
甲方逾期交房达60日,乙方有权解除合同,并可要求甲方支付乙方已付购房款3%的违约金;乙方愿继续履行合同的,自本合同约定的交付期满第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付购房款万分之三的违约金。
5、因甲方原因,致不能交易过户的,甲方应退还乙方已付购房款,并向乙方支付总房款5%的赔偿金。
七、争议
因订立本合同和履行本合同产生的争议,包括合同效力,违约纠纷由双方协商解决,协商不成的,按下述第_________种方式解决:
1、提交________仲裁委员会仲裁;
2、向房屋所在地法院起诉;
八、本合同未尽事宜
双方可协商签订补充合同。补充合同及附件,为本合同不可分割的组成部分,具有相同效力。
九、生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、附则
本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,各份具有相同效力。
甲方:_________
乙方:_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日