染雾加装电梯土建施工合同 篇一
随着城市发展和人口增长，现有建筑物的改造和升级成为一项重要的任务。其中，加装电梯是提高建筑物使用价值和提升居民生活质量的关键工程。为了确保加装电梯土建施工的顺利进行和双方权益的保障，特制定本合同。
一、工程概况
1.1 本工程为加装电梯土建施工项目，施工地点为（详细地址）。
1.2 工程内容包括但不限于：土建施工设计、施工图纸编制、土方开挖、基础浇筑、承重墙拆除、梁柱加固、电梯井道建设等。
二、合同价格及付款方式
2.1 本工程总合同价格为（具体金额）。
2.2 付款方式：
2.2.1 第一期付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程款的30%作为预付款。
2.2.2 第二期付款：乙方完成土建施工工作并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款的40%。
2.2.3 第三期付款：乙方完成全部土建施工工作并经甲方竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程款的30%。
三、质量保证
3.1 乙方承诺按照国家相关标准和规范进行土建施工，保证施工质量符合设计要求。
3.2 乙方对施工过程中出现的质量问题负责，并承担修复和补救工作的费用。
四、施工期限
4.1 本工程施工期限为（具体天数），自合同签订之日起计算。
4.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付相应的违约金给乙方。
五、保密条款
5.1 乙方应对甲方提供的施工图纸、设计方案等保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
5.2 乙方对所得知的甲方商业机密和商业秘密信息负有保密义务。
六、违约责任
6.1 若乙方未按照合同约定的质量、进度和安全要求进行施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
6.2 若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的配合和协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
七、争议解决
7.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
加装电梯土建施工合同 篇二
随着城市建设的快速发展和老旧建筑物的更新改造，加装电梯的需求日益提升。为了规范加装电梯土建施工过程中的各项事宜，确保施工质量和双方权益，特制定本合同。
一、工程概况
1.1 本工程为加装电梯土建施工项目，施工地点为（详细地址）。
1.2 工程内容包括但不限于：土建施工设计、施工图纸编制、土方开挖、基础浇筑、承重墙拆除、梁柱加固、电梯井道建设等。
二、合同价格及付款方式
2.1 本工程总合同价格为（具体金额）。
2.2 付款方式：
2.2.1 第一期付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程款的30%作为预付款。
2.2.2 第二期付款：乙方完成土建施工工作并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款的40%。
2.2.3 第三期付款：乙方完成全部土建施工工作并经甲方竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程款的30%。
三、质量保证
3.1 乙方承诺按照国家相关标准和规范进行土建施工，保证施工质量符合设计要求。
3.2 乙方对施工过程中出现的质量问题负责，并承担修复和补救工作的费用。
四、施工期限
4.1 本工程施工期限为（具体天数），自合同签订之日起计算。
4.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付相应的违约金给乙方。
五、保密条款
5.1 乙方应对甲方提供的施工图纸、设计方案等保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
5.2 乙方对所得知的甲方商业机密和商业秘密信息负有保密义务。
六、违约责任
6.1 若乙方未按照合同约定的质量、进度和安全要求进行施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
6.2 若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的配合和协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
七、争议解决
7.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
加装电梯土建施工合同 篇三
发包方（甲方）：_________
承揽方（乙方）：_________
第1条：协议工期
工期：_________本工程的安装周期为_________天（日历日），自本协议获得双方确认且电梯到场之日起开始计算。电梯___年___月___日到货，乙方于_________年_________月_________日安装完毕（不包括政府相关部门验收时间）。
第2条：协议价款
本协议总价款工程电梯安装及调试费为（人民币）：_________（大写：_________），该价格为本协议一次性包死价格。协议金额中已含安装费、调试费、脚手架费、井道照明费、底坑爬梯费、总包配合费______%、等各项达到交钥匙要求的所有费用。政府相关部门验收费用甲乙双方各承担一半。
第3条：协议工程范围及双方工作：
工作范围：____________________________________
第4条：工程质量标准
工程质量等级：_________。
本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称"国家标准"）和________市地方标准，如果构成协议文件中的任何文件中规定的标准高于国家标准和________市地方标准的，按相关文件中规定的标准执行；如果相关文件中规定的标准低于国家标准和________市地方标准的，按较高标准执行。
第5条：材料（技术）要求
由乙方提供的主要安装用原材料、设备、构配、半成品须按有关规定提供质量合格证，复验合格经甲方、监理书面批准后方可用于本工程。
第6条：工程质量达不到约定标准的部分，一经甲方发现，可要求乙方拆除和重新施工，乙方应按监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第7条：如果乙方深化设计部分包括永久工程，乙方应具有承担这部分设计工作的资质和能力或由乙方委托具备相应资质和能力的第三方承担，这种委托不能免除乙方按本条款约定的任何责任，乙方要对这部分永久工程负全部责任，并使其完工后适用于协议中规定的工程预期目的。乙方的施工图纸已包含了设备的安装位置并应已得到业主的有效确认。在施工过程中因乙方自行改变由此产生的返工或新增费用由乙方承担。因业主的装修设计变化、影响到本协议第设备的安装条件从而引起的价格变化不在本协议范围之内。但乙方有义务协助甲方按同等优惠的价格对变更部分提供同等品质的服务；
第8条：乙方要对一切现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并对乙方的文件、临时工程和按协议要求所做的设计负责，即使上述各项工作需由监理工程师批准，但如果出现错误也必须由乙方承担责任。如果监理工程师提出要求，乙方应提交其将采用的施工方法和施工安排的详细说明。
第9条：付款方式
双方约定，乙方所有阶段性付款申请均须附有甲方的书面确认。具体形式如下：
1、安装开工（按批准的进度计划确认）开始前十日内付电梯安装总价的______%，即￥______元（大写：_________整）。
2、电梯通过政府部门验收合格并将相关资料交甲方后十日内支付到电梯安装总价的______%；即￥______元（大写：_________整）。
3、安装保修期为年，通过验收合格满年后日内，根据质量保修的执行情况，经确认后由发包方给予支付。________电梯安装总价的5______%，即￥______元（大写：_________整）。
第10条：乙方须在签订本协议后7天内，向甲方提交经甲方审核通过的施工方案、工程进度表、布置图、施工图表（包括施工详图目录、制作、提供审核等的时间表）、工地人员安排组织表、工程设备及装备明细表等资料。
第11条：乙方要服从甲方对项目的全面管理。甲方负责为乙方提供水、电接口、料库及办公等用地，所消耗的水电费结算办法、验收、退换及交接、乙临设布置、竣工使用及移交、保修内容等一切具体事项由乙方与甲方商定解决。
第12条：甲方工作
负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作，安排专门人员，全过程配合乙方施工人员在施工过程中所需配合的工作，做好与其它施工队伍的衔接，协调安装过程中的安全管理工作及其它相关工作。协同乙方维护工地现场保护。
甲方工作人员施工现场的劳动保险和人身保险。负责土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。
协调解决乙方现场的水电接口。负责解决安全期间所需水电，正式电源送到机房并提供足够的用电功率，保证乙方正常安装、调试、验收用电。
第13条：乙方的工作：
1、开工前，派员前往工地检查土建是否具备开工条件；
2、设备到货后，协同甲方及供货方共同接受验货和开箱清点；
3、办理并开展电梯安装工程所需的手续和一切施工工作；
4、井道脚手架材料的提供、搭设及拆除，搭建的脚手架须符合安全标准。
5、工程竣工后向甲方移交通过国家和地方检测部门的相关证书、随机文件和设备安全准运证。
6、乙方确保在甲方竣工验收规定时间内验收合格并提交合格证明文件，并承担相关费用。
7、临时施工用房、设备材料库房由乙方自行搭建。
第14条：在工程进行过程中乙方应保证所有雇员遵守所制定的工地规章。工地规章应包括，但不限于下述制度：
A）安全保卫措施；
B）工程安全；
C）工地出入管理制度；
D）环境卫生制度；
E）消防措施；
F）周围及临近环境保护的附加规则。
第15条：乙方须立刻执行甲方获在本协议授权范围内发出的指示。若乙方没有在收到甲方指示3天内执行，甲方可另聘他人实施，并支付相关的费用，此等情况视为乙方违约，违约金为协议总价的20______%。由此延误的工期以及给甲方造成的经济损失在违约金不足以弥补的前提下由乙方补足。
第16条：乙方若发现协议文件之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面形式通知甲方，说明差异之处，而甲方须尽快给予指示。
第17条：协议总价为协议图纸所明示和隐含的所有工作的全部费用，即包括施工机械设备、人工、安装、管理、维护、保险、利润、税金、风险、责任等和政策性文件中规定的所有费用。除按本协议的规定外，所有因任何税率、税种、货币汇率升降等原因引起的价格波动均不予考虑，协议总价不作任何调整。
第18条：除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成协议文件所述的工作，也包括不能或缺的所有附带工作的费用，不论它们是含在协议文件中有所说明，也不论它们是否在签订协议同时可以预料到。
第19条：乙方充分了解工地位置、情况、土质、道路、储存空间、起卸限制、邻近建筑物等现场情况，施工现场条件对工程施工造成影响的一切因素已经含在协议总价之中，在工程施工过程中，乙方若因施工现场的场地因素而要求甲方进行经济补偿或工期延长均不会获得批准。
第20条：乙方的项目管理部主要人员应经甲方批准。乙方更换时应书面通知甲方，甲方有权更换不称职的项目经理及其技术人员。乙方须自行负责外租场地的安全、卫生、防火、防盗以及人员管理等问题，并保障甲方免负该责任。
第21条：为保证工程质量、控制工程进度，乙方报送甲方的质量和进度的资料。乙方自进场之日始按甲乙双方的约定每周向甲方提交一份"进度报告"，对影响或可能影响工程进度的客观因素应具有预见性的评估和应急方案。
第22条：因乙方原因，甲方发出停工令，由此产生的损失由乙方承担。工期不能顺延。情节严重的给予处罚。乙方的某种违约或过失，监理工程师有权要求乙方暂停工程部分或全体并进行整改或弥补，此种暂停乙方不得延长工期及追加费用。同时甲方将根据协议相关规定对乙方进行必要的索赔。
第23条：乙方的项目经理或相关技术人员必须参加甲方组织的工程例会（如有），如有特殊情况不能参加，须提前一天向甲方请假，获批准后可让有决定权的人员代其参加。无故缺席的，按违约处理，每缺席一次，需向甲方支付______元/次的违约金，甲方可委托丙方从应付或将付的款项中扣除。
第24条：乙方须为所有机械尽量采取降噪措施，以达到不扰民。乙方在本工程竣工后28天内须提交有关本工程的竣工资料两份给甲方。另在需要时按国家规定提交有关本工程的竣工资料（含一套竣工图）归档。
第25条：由本工程开始到竣工证书发出日止，乙方须负全责保护本工程，包括保护工地上或送至或安放在工地上，与本工程有关或供本工程使用的所有临时建筑物、机械、物料和任何其他物件。并须对由于不小心或疏忽或恶劣天气所造成的损坏负全责。若非乙方的原因造成破损，甲方、总包方将积极协助乙方对有关责任单位进行索赔，在乙方与责任单位达成协议之前，乙方应在甲方要求的合理时间内无条件修复。
第26条：乙方应配合甲方的售楼工作，对来现场参观的购楼客户要有礼貌，并有责任和义务回答购楼客户提出的有关现场情况的问题，起到积极的作用，不能起负面作用和影响。
第27条：乙方须对因自身原因引起的对工程、甲方造成负面影响或声誉、形象受损负责，甲方有权根据协议约定进行必要的索赔。
第28条：甲方建议乙方按规定为本工程投保相关险种，保险费由乙方支付。否则发生意外，由乙方承担后果。
第29条：乙方不得将本工程进行转让和分包。乙方应按协议签订的或总包方规定的开工日期开工，并应按合适的进度抓紧施工，不得延误。
第30条：质量保证：
乙方有义务对甲方之管理员进行使用培训。在质保期内，乙方有义务对所安装的设备进行保养、维修及易损件更换的服务，并承诺在接到客户报修后12个小时之内赶到现场进行维修服务。质保结束后，乙方有义务根据业主的需要提供优惠的维修保养服务；
第31条：违约责任
1、因乙方原因工程达不到约定质量标准的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍达不到约定条件，乙方向甲方支付协议总价的______%的违约金或由甲方通知乙方从本协议应付或将付的款项中扣除，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿
由此造成甲方全部的经济损失。
2、由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误
一天，按本合约总价的______%计算，按天累计。同时，逾期15日，乙方仍不能完工
的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同，乙方须负责赔偿由此造成
甲方全部的经济损失。
第32条：争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决；若争议在30天内不能解决时，任何一方均可向协议签订地的人民法院起诉。
第33条：其它
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议及协议附件是协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
3、本协议一式份，甲方份；乙方份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
地址：_________地址：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
（或授权签约人）：_________（或授权签约人）：_________
签订日期：_________签订日期：________
加装电梯土建施工合同 篇四
甲方：_________
乙方：_________
按政府的有关要求，甲方需在2#楼及3#楼安装2台电梯。现委托乙方进行相关工程为了明确工程内容及双方责任，经双方协商确定，共同遵守执行：
一、工程项目名称及数量：
序号：_________
工程名称内容：_________
数量：_________
单位：_________
停层站数：_________
功能：_________
备注：_________
1、安装新电梯1台3层3站3门客、货两用电梯；
2、安装新电梯1台3层4站4门客、货两用电梯；
3、拆卸旧电梯2台，协助甲方向相关部门申请报废注销；
4、新电梯安装工程相关的土建工程1项完全配合2台新电梯的安装需要；
5、新电梯门口包边1项。
上述电梯工程包括：设计、设备及材料供货、运输、安装、调试、检测、维护和使用申报、登记、安全使用许可等全过程的交钥匙电梯工程。
二、组织领导：
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、技术要求：
1、电梯制造安装标准符合：
1、1《电梯制造与安装安全规范》（gb7588—__________）
1、2《电梯安装验收规范》（gb10060—93）
1、3《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（gb50182—93）
1、4《电梯试验方法》（gb10059—97）
1、5《电梯技术条件》（gb1058—97）
1、6《电梯工程施工质量验收规范》（gb50310—__________）
1、7符合质监、电力、消防、安监、环保部门的有关规定，整机性能与可靠性达到一等品标准。
甲方：_________
代表：_________
签约日期：_________
乙方：_________
代表：_________
经办人：_________
施工责任人：_________
签约日期：_________
加装电梯土建施工合同 篇五
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况
1、工程项目名称：________。
2、安装地点：________。
3、设备名称：施工升降机。
4、设备型号、规格：________。
5、设备制造单位：________。
6、安装总高度：________米。
二、承包方式；
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用
1、安装的费用为每台整）安装到________米（含人工费及检测费等费用）。
2、附着费用为每________道/元整。
四、付款方式
第一次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。
五、甲方责任
1、负责施工现场的“二通一平”（通路，通电，场地平整）。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：
（1）工程概况
（2）作业前准备
（3）安装施工方法和步骤
（4）安全技术措施
（5）其他有关内容
3、乙方必须向作业人员提供合格的'安全防护用具（如安全帽、安全带等）。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料（设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供）。经本地施工安全监督站核准后方能开工（工程未报建除外）。
6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、其他
1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加装电梯土建施工合同 篇六
合同编号：_________________
甲方：_____________________________________________
乙方：_____________________________________________
依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。
一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用：
二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（GB10060—93）》。
三、安装地点：________省______市（县）________区_______________________。
四、安装工期：
1．甲方提供井道日期：________年______日前，逾期提供井道应提前个月书面通知乙方，完工期限顺延。
2．安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。
3．如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。
4．甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。
五、付款方式和期限：
1．付款方式：甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人）。
2．付款条件：甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内，甲方提供有关资料，由乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格，乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内，甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金，在甲方收到
“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。
3．乙方负责向政府有关主管部门申报验收，凡因申报验收造成的一切经济损失，由乙方承担，并负责赔偿甲方损失。
六、甲方责任：
1．在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：
（1）负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
（2）在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地（每台电梯需）_______平方米），该场地应设置在能确保电梯导轨（__________米长）搬去候梯厅通路的地方。
（3）把动力电源线（__________）接至首层井道门口并配好开关。
2．在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：
（1）提供足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。
（2）负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板，并按实际使用数量向乙方收取费用。
（3）负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源，并按实际使用数量向乙方收取费用。
3．在乙方完工后，甲方监督土建总承包商履行的义务是：
（1）负责电梯完工后的土建修补余尾工程。
（2）提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。
（3）电梯经政府主管部门验收合格，乙方将电梯移交给甲方后，负责电梯的保管工作（防盗）。
七、乙方责任：
1．井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
2．安装调试期间负责电梯的保管工作。
3．负责电梯的安装、调试工作，移交随机资料一套及备用件。
4．负责吊装及搭棚工作。
5．施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，配合土建总承包商施工。
6．电梯安装前，负责向质监部门办理报验手续，并负责费用。
7．双方验收后，负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准，并负责费用。
8．电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。
9．工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外，其余由乙方负责。
10．承担土建总承包商征收的协调配合费用。
11．乙方在电梯取得技监局电梯准用证后，须提供电梯给土建总承包单位使用，甲方向物业公司移交物业时，乙方必须安排人员参加。
八、质量保证：
1．自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责三包保修_______年，保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方必须前往修复，费用另计。
2．卖方在保修期内提供抢修热线服务（电话：_________），在接到买方及电梯使用人的抢修电话后，卖方应在________小时内到达现场作出应急处置，并保证在________小时内修复。
3．甲方提货后由于放置时间超过个_________月或保管不当（未防盗、防腐蚀、防高温）导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由甲方负责。
九、违约责任：
1．乙方逾期完工，应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失，违约金按合同总价每日万分之____________计算。
2．未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。
十、解决纠纷方式：
双方如有争议应协商解决，协商不成，双方同意按以下第_________种方式解决：
1．向武汉仲裁委员会申请仲裁；
2．向甲方所在地人民法院起诉。
十一、生效：
本合同在双方签字盖章并________________________生效。
十二、其他约定：
1．由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
2．门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。
3．_________________________________________________。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________
地址：________________________地址：________________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
签约代表：____________________签约代表：____________________
经办人：______________________安装联系人：__________________
电话：________________________电话：________________________
传真：________________________传真：________________________
邮编：________________________邮编：________________________
开户银行：____________________开户银行：____________________
帐号：________________________帐号：________________________
签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日
