染雾集资房买卖合同 篇一
近年来，随着房地产市场的火热，集资房买卖合同的使用也越来越普遍。集资房买卖合同是指由多个购房者共同出资购买房屋，通过签署合同来明确各方的权利和义务。本文将从合同的内容、签署程序以及合同的保障等方面来详细介绍集资房买卖合同。
首先，集资房买卖合同的内容主要包括以下几个方面：购房者的基本信息、房屋的详细描述、价格及支付方式、交房时间和方式、房屋的权属证明等。购房者的基本信息包括姓名、身份证号码等，这是为了明确购房者的身份和购房资格。房屋的详细描述包括房屋所在位置、建筑面积、房屋格局等，这是为了确保购房者购买的是自己满意的房屋。价格及支付方式是指购房者需要支付的总价以及支付方式，一般来说，购房者需要支付一定的首付款，剩余款项可以选择一次性付清或分期付款。交房时间和方式是指开发商将房屋交付给购房者的时间和方式，一般来说，开发商需要在房屋竣工后进行交付。房屋的权属证明是指购房者在购买房屋时需要确保房屋的所有权归属清晰合法。
其次，集资房买卖合同的签署程序一般包括以下几个步骤：先由购房者提供相关的购房资料，包括身份证、户口簿等，以及支付一定的定金作为购房意向金。然后，购房者和开发商协商签署合同的具体内容，包括房屋价格、支付方式等。最后，双方在合同上签字并加盖公章，确保合同的有效性。在签署合同之前，购房者需要仔细阅读合同的条款，确保自己的权益不受损害。
最后，集资房买卖合同的保障主要体现在以下几个方面：合同的法律约束力、违约责任和争议解决等。合同是购房者和开发商之间的法律文件，具有法律约束力。一旦合同被签署，双方都必须按照合同的约定履行各自的义务，否则将承担相应的违约责任。在合同履行过程中，如出现争议，双方可以通过协商解决，如果无法协商解决，则可以通过法律途径解决。
综上所述，集资房买卖合同是购房者和开发商之间的重要法律文件，通过合同的签署和履行，可以确保购房者的权益得到保障。购房者在签署合同之前应仔细阅读合同的内容，并确保合同的有效性和合法性。同时，在合同的履行过程中，双方应积极履行各自的义务，确保合同的顺利执行。只有这样，购房者才能真正享受到集资房买卖合同所带来的保障和权益。
集资房买卖合同 篇二
集资房买卖合同是指由多个购房者共同出资购买房屋的合同，近年来在房地产市场中越来越受到关注。本文将从集资房买卖合同的特点、优势以及应注意的问题等方面来进行介绍。
首先，集资房买卖合同的特点之一是共同出资。购房者通过集资的方式来购买房屋，可以有效分摊购房的成本，降低个人负担。其次，集资房买卖合同的特点之二是共同享有。购房者在购买房屋后，共同享有房屋的使用权和收益权，可以按照约定的份额共同使用房屋。再次，集资房买卖合同的特点之三是共同承担。购房者在购买房屋后，共同承担房屋的维修、管理和其他费用，可以减轻个人负担。
其次，集资房买卖合同的优势主要表现在以下几个方面。首先，购房者可以通过集资的方式来购买房屋，可以降低购房的成本，减轻个人负担。其次，购房者可以共同使用房屋，享受集体生活的便利和乐趣。再次，购房者可以共同承担房屋的维修和管理费用，减轻个人负担，提高房屋的使用效益。最后，购房者可以通过合同的约定来明确各方的权利和义务，保障各方的合法权益。
然而，集资房买卖合同也存在一些需要注意的问题。首先，购房者需要在签署合同之前，仔细阅读合同的内容，确保自己的权益不受损害。其次，购房者需要选择信誉良好的开发商和合作伙伴，确保合同的履行和购房的顺利进行。再次，购房者需要了解相关法律法规，以及购房政策，确保自己的购房行为合法合规。最后，购房者需要与其他购房者建立良好的沟通和协作关系，共同维护集资房买卖合同的有效性和权益。
综上所述，集资房买卖合同作为一种新型的购房方式，具有共同出资、共同享有和共同承担等特点。通过集资房买卖合同的签署和履行，可以有效降低购房成本，减轻个人负担，提高购房效益。购房者在购买房屋前应仔细阅读合同内容，选择信誉良好的开发商和合作伙伴，并与其他购房者建立良好的沟通和协作关系，以确保自己的购房行为合法合规，并最大程度地保障自己的权益。只有这样，购房者才能真正享受到集资房买卖合同所带来的优势和便利。
集资房买卖合同 篇三
甲方：
姓名：
身份证号码：
住址：
联系电话：
乙方：
姓名：
身份证号码 ：
住址：
联系电话：
鉴于：
1、甲方通过集资建设楼房，在 拥有住房一套。
2、甲方愿意把其通过集资建房取得的房屋所有权转让于乙方。
3、甲方确认以其名义取得的本处集资房房屋产权完全属于乙方所有。
4、自签订本协议之日起至房屋产权 过户至乙方名下期间，甲方只是该集资房 的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人，拥有对该房屋的所有权益。
为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于 的房屋产权特签订以下协议：
第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定
1、甲方集资房屋坐落于 ，建筑面积 76.9平方米。面积如有不符的，无论实际面积是大于还是少于76.9平方米，甲乙双方均同意接受，均不得以建筑面积大于或少于76.9平方米为由向对方主张任何权利。
2、自本协议签订之日起，乙方即为上述第1款约定房屋的实际产权人。
第二条、集资建房手续办理
甲方应按要求，及时办理各种手续，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。
第三条、集资房屋交付、产权证的办理和取得
一)房屋交付
自本合同签订之日起，甲方即行将该房屋的所有权益交付予乙方。乙方即行行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。
二)产权证的办理和取得
1、房屋具备办理房屋所有权证条件时甲方积极配合取得该房屋产权证书 >，并在可以过户之日起3个月内，将本协议约定的第一条第一款集资房的房屋产权证、土地使用权证协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)
2、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时或永久无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不得就此主张任何异议。
第四条、集资房款
甲方以人民币 的总价出让其集资房予乙方，乙方在本协议签订后，于2014年 月 日，先向甲方支付购房款人民币 ，同时甲方将房屋及该房屋相关的手续、证件交给乙方。至甲方于2014年10月1日将房屋实际交付给乙方时，乙方将余款人民币 付给甲方。
第五条、除集资款外的费用承担
本协议履行中，甲方除收取因转让本套集资房的房款共 外。不再向乙方收取任何额外的费用。
第六条、在本合同约定的房屋过户之前，由于乙方原因，需将房屋转让于第三方时，甲方必须应乙方要求，按本合同格式与第三方签订合同，不收取任何费用。
甲方： 乙方：
证明人：
第七条、违约责任
1、协议履行中，甲方擅自终止协议，除应退还乙方全部向甲方支付的购房款外，还应向乙方支付承担与甲方所建设房屋(协议约定的房屋)应缴集资款和收取乙方报酬款项数额相同的违约金 >.甲方应当于乙方付清房款后12日内交付房屋给乙方，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过1个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___万元。
2、协议签订后，乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过1个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方赔偿乙方经济损失人民币___万元。乙方无故不履行协议，除有权取回其已交购房款外，无权要求甲方退还已收取的报酬。
3、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。任意一方以本合同无效为由提出解除合同的，须赔偿对方 万元经济损失。
第八条、声明及保证
鉴于本协议履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙方权益影响重大，甲方承诺其签署本协议时，对此协议的签署取得了其家庭所有成员、共有权人的同意，甲方及其家庭成员保证：放弃所有不利于协议履行的主张和权利。且本次交易的集资房不存在任何债务关系。
第九条、协议的变更
本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出30天内)签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十条、争议的处理
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，提交漳州仲裁委员会仲裁或依法向涉案房屋所在地人民法院起诉。
第十一条、补充与附件
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
第十二条、协议的效力
1、本协议自双方签字之日起生效。
2、本协议共二页，一式四 份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
签订地点：
甲方：
乙方：
证明人：
年 月 日
集资房买卖合同 篇四
出卖人(甲方)： 身份证号码：
买受人(乙方)： 身份证号码：
甲、乙双方就下述集资房买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守：
一、 公司在位于 历史用地内集资兴建宝龙军宿舍楼时，甲方以集资方式取得了该宿舍楼第 栋一单元 层 号房的所有权，建筑面积为170.97m2。该宿舍楼为框剪结构，楼高25层(包括架空层)。
二、经甲乙双方协商，甲方将第10栋一单元14层b号房以人民币 元整(￥ 元)的价款出售给乙方。乙方于本合同签订之日一次性付清房款，乙方付清房款后，甲方将房屋及该房屋相关的手续、证件交给乙方。
三、甲方保证所出售房屋在本合同签订前已交清水、电、暖、气等所有费用，如有拖欠，甲方应负责结清。
四、出售本房屋所产生的所有税费等相关费用均由乙方承担，房屋转让后所产生的水、电、暖、气等相关费用由乙方承担。
五、房款付清且房屋交付后，甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
六、出售房屋的建筑面积为深圳市宝龙军实业有限公司建设时所测量，实际建筑面积若与本合同第一条(170.97m2)不符的，无论实际面积是大于还是少于170.97m2，甲乙双方均同意接受，均不得以建筑面积大于或少于170.97m2为由向对方主张任何权利。七、本合同房屋的使用权在集资时由深圳市宝龙军实业有限公司确定，房屋使用权年限自二00二年一月一日起，共柒拾年。实际使用权年限与之不符的，乙方不得就此向甲方主张任何权利。
八、乙方承若遵守小区目前物业管理公司制订的物业管理规定。入住前应与物业管理公司签订物业管理协议，按照物业公司规定的有关程序办理入住手续，交纳物业管理费和房屋维修基金。
九、乙方入住后必须遵守有关物业管理规定，房屋只能作住宅使用，不能改变其使用功能，如改作办公室、仓库、商店和培训用房。装修时严禁改变楼宇外观、结构及使用功能，窗护栏部位不得改动、移位、公共场地一律不准乱建构筑物。否则，由此给甲方或者任何其他第三方造成的直接及间接损失，概由乙方负责赔偿。
十、房屋具备办理内部房屋所有权证条件时，如需办理内部房屋所有权证由乙方向深圳市宝龙军实业有限公司提出申请，深圳市宝龙军实业有限公司指定物业管理单位协助办理，涉及到的办证费及其它所有费用由乙方负责交纳。在房屋使用权期间，如地方政府核发房产证时，所涉及的一切费用全部由乙方负责交纳。
十一、甲乙双方在签订本合同时，对本合同的内容、房产性质(属内部集资房)以及各自的权利义务都了解清楚明白，同意签订并严格履行本合同规定，任何一方违约，应承担相应违约责任。
十二、违约责任。
1、乙方付清房款后，甲方应当于乙方付清房款后 日内交付房屋给乙方，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___万元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过______个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方赔偿乙方经济损失人民币___万元。
3、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。任意一方以本合同无效为由提出解除合同的，须赔偿对方 万元经济损失。十三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。
1、提交___________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向涉案房屋所在地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、本合同一式陆份，甲乙方各执叁份，具有同等效力。
[以下无正文]
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
年 月 日年 月 日
集资房买卖合同 篇五
甲方： 身份证号码： 职业： 住址：
乙方：身份证号码 ： 住址：联系电话： 鉴于：
1、甲方单位现准备通过集资方式建设住楼，甲方根据其单位的规定，具有参于建房的资格
。
2、甲方愿意将其单位本次建房的资格转让于乙方。
3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。
4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单 位缴纳，若单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项。
5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。
6 、自签订本协议之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人。
为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于房的房屋产权特签订以下协议：
第一条：集资房屋的基本情况及产权实际人约定
1、甲方单位集资建设的房屋坐落于 ;甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得位于第_________层， 房屋结构为_________，建筑面积_________平方米的房屋的产权。
2、自协议签订之日始，乙方即为上述第1款约定房屋的实际产权人。
第二条：集资款项缴纳
1、甲方根据其单位集资建房的要求，收取乙方的房屋集资建设款项，在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据，并按其单位要求及时缴纳于该单位;在缴纳每笔集资款项后，应在缴纳当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。
2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项，取得的'交款凭证自行保存。
3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的集资建房款项时，则在甲方出具单位扣划证明后，乙方应向甲方支付与扣划款项相同数额的资金(该部分资金视同乙方向甲方单位缴纳的集资款项)。
第三条、集资建房手续办理
甲方应按本单位的要求，及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。 第四条、集资房屋交付、产权证的办理和取得
一)房屋交付
若协议约定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。
二)产权证的办理和取得
1、如果甲方单位允许以乙方名义直接取得该甲方名下的集资房屋的产权，则甲方有义务，及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。
2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下，则甲方应在取得该房屋产权证书后，将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。
3、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不得就此主张任何异议。 第五条、甲方转让报酬
因甲方出让其单位集资建房名额予乙方，乙方同意在本协议签订后 日内给付甲方相应转让报酬( 元)。 第六条、除集资款外的费用承担
本协议履行中，甲方除收取因转让本次购房资格的转让报酬 万元整( 元)外。不再向乙方收取除集资款外的任何费用，因办理房屋产权
而发生的各种法定税、费由乙方承担。
第七条、违约责任
1、协议履行中，甲方擅自终止协议，除应退还乙方全部向甲方单位已缴纳的集资款和转让报酬款外，还应向乙方承担与甲方单位所建设房屋(协议约定的房屋)应缴集资款和收取乙方转让报酬款项数额相同的违约金。
2、协议签订后，乙方无故不履行协议，除有权取回其已交购房款外，无权要求甲方退还已收取的转让报酬。
第八条、声明及保证
鉴于本协议履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙方权益影响重大，甲方承诺其签署本协议时，对此协议的签署取得了其家庭所有成员的同意，甲方及其家庭成员保证：放弃所有不利于协议履行的主张和权利。
第九条、 协议的变更
本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出
_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十条、争议的处理
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成，则依法向人民法院起诉。
第十一条、补充与附件
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
第十二条 协议的效力
1、本协议自双方签字之日生效
2、本协议一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
甲方(签字)：
签订地点：
__________年月
乙方(签字)：
签订地点： _________年日
