染雾荒山开发承包合同书 篇一
尊敬的各方：
鉴于开发荒山的需求，现双方自愿遵循平等、自愿的原则，达成以下荒山开发承包合同。本合同内容详细规定了双方的权利和义务，旨在保障双方的合法权益，促进开发项目的顺利进行。
一、项目描述
1. 项目名称：荒山开发项目
2. 项目地点：详见附件一
3. 项目概述：该项目旨在开发并利用荒山资源，进行建设和开发工作，包括但不限于土地整理、绿化、建筑物建设等。
二、双方权利与义务
1. 承包人的权利和义务：
（1）承包人有权在合同约定的范围内开展开发工作，并按照合同约定的时间和质量要求完成工作。
（2）承包人应保证开发过程中的安全和环保，并承担相应的责任。
（3）承包人负责提供开发所需的人力、物力和资金，并按照合同约定的支付方式进行支付。
2. 委托人的权利和义务：
（1）委托人有权监督和检查承包人的开发工作，并要求承包人按照合同约定的质量和时间要求完成工作。
（2）委托人应按照合同约定的方式和时间支付承包人的报酬。
（3）委托人应提供必要的支持和协助，确保项目的顺利进行。
三、工期与报酬
1. 工期：根据实际情况确定，具体以双方协商一致为准。
2. 报酬：根据实际工作量和工作质量确定，具体以双方协商一致为准。
四、违约责任
1. 如果承包人未能按照合同约定的时间和质量要求完成工作，承包人应承担相应的违约责任，并赔偿委托人因此遭受的损失。
2. 如果委托人未按照合同约定的方式和时间支付承包人的报酬，委托人应承担相应的违约责任，并赔偿承包人因此遭受的损失。
五、争议解决
本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向相关法院提起诉讼。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的项目工期。
2. 本合同一式两份，承包人和委托人各持一份，具有同等法律效力。
特此协议！
承包人：（签名） 委托人：（签名）
日期： 日期：
荒山开发承包合同书 篇二
尊敬的各方：
鉴于开发荒山的需求，现双方自愿遵循平等、自愿的原则，达成以下荒山开发承包合同。本合同内容详细规定了双方的权利和义务，旨在保障双方的合法权益，促进开发项目的顺利进行。
一、项目描述
1. 项目名称：荒山开发项目
2. 项目地点：详见附件一
3. 项目概述：该项目旨在开发并利用荒山资源，进行建设和开发工作，包括但不限于土地整理、绿化、建筑物建设等。
二、双方权利与义务
1. 承包人的权利和义务：
（1）承包人有权在合同约定的范围内开展开发工作，并按照合同约定的时间和质量要求完成工作。
（2）承包人应保证开发过程中的安全和环保，并承担相应的责任。
（3）承包人负责提供开发所需的人力、物力和资金，并按照合同约定的支付方式进行支付。
2. 委托人的权利和义务：
（1）委托人有权监督和检查承包人的开发工作，并要求承包人按照合同约定的质量和时间要求完成工作。
（2）委托人应按照合同约定的方式和时间支付承包人的报酬。
（3）委托人应提供必要的支持和协助，确保项目的顺利进行。
三、工期与报酬
1. 工期：根据实际情况确定，具体以双方协商一致为准。
2. 报酬：根据实际工作量和工作质量确定，具体以双方协商一致为准。
四、违约责任
1. 如果承包人未能按照合同约定的时间和质量要求完成工作，承包人应承担相应的违约责任，并赔偿委托人因此遭受的损失。
2. 如果委托人未按照合同约定的方式和时间支付承包人的报酬，委托人应承担相应的违约责任，并赔偿承包人因此遭受的损失。
五、争议解决
本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向相关法院提起诉讼。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的项目工期。
2. 本合同一式两份，承包人和委托人各持一份，具有同等法律效力。
特此协议！
承包人：（签名） 委托人：（签名）
日期： 日期：
荒山开发承包合同书 篇三
荒山开发承包合同书
甲方xx县xxx养殖有限公司。
法定代表人郭xx，执行董事。
乙方xx县xxx乡xx村xx村民小组。
负责人
为发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快荒山绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用，促进鲁山经济发展，根据上级开发荒山精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、乙方将自己所有的坐落在 的荒山 亩发包给甲方从业种植等农业生产经营，地块南北长 米，东西长 米，四至为南至 ，北至 ，东至 ，西至（大x沟、小x沟堰滩的栗子树 亩除外，土地示意图见本合同书附件一）。
二、承包期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包费用为每亩每年 元，共计 元（大写： ）。
四、合同签字当日甲方向乙方预付 年承包费用 元（含其中一次性补偿毁掉原荒山杂树款），以后每年12月31日前付清当年承包款项。
五、对本合同条款，乙方已于 年 月 日召集村民代表会议讨论，获得村民代表会议全票通过（村民代表会议决议见本合同书附件二）。乙方依据该决议并根据该次村民代表会议的授权与甲方签订本合同书。
六、甲方在开发承包荒山期间，在同等条件下优先使用乙方所属村民，报酬由甲方承担。
七、甲方因植树需架设管道从河中取水，乙方不得干涉及收取任何款项，发生纠纷由乙方负责解决。
八、甲方在荒山承包荒山期间，所规划树木株距之间原先种植的树木，可随时采伐；行距之间原先种植的树木在新栽树木成活率达到60％以上后再采伐，所采伐树木由甲方自行处理。
九、乙方人员在采摘大南沟、小南沟堰滩栗子时，不得破坏甲方承包范围内的树木，造成损失的由乙方承担赔偿责任。
十、甲方取得土地承包经营权后，只能用于国家法律、法规和政策允许的农业用途；在法律、法规和政策允许范围内，甲方拥有原承包荒山范围内的一切使用权，乙方不得干涉。
十一、乙方同意甲方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归甲方享有，乙方不得对此主张任何权利。
十二、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。
十三、本合同履行期间，不因下列情形发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各自义务：
1、甲方或乙方的负责人、经办人变更；
2、甲乙双方名称改变；
3、乙方分离为两个或两个以上的
十四、本合同书未尽事宜，由甲乙双方友好协商予以补充；补充合同视为本合同书的有机组成部分。
十五、如因本合同发生纠纷，由甲乙双方友好协商予以解决；协商不成或者不愿协商的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十六、本合同书自双方当事人签章之日起生效。
十七、本合同书一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方xx县xxx养殖有限公司（盖章）
法定代表人（签章）
乙方xx县xxx乡xx村xx村民小组（签章）
负责人（签章）
年 月 日
