染雾房屋商品房销售合同 篇一
随着城市化进程的不断推进，房地产市场成为经济发展的重要支柱之一。在购买房屋时，签订房屋商品房销售合同是一项必要的程序。该合同是购房者与开发商之间达成的一种法律约束力的协议，保障双方权益的合法性和可靠性。本文将详细探讨房屋商品房销售合同的内容和重要性。
首先，房屋商品房销售合同内容包括以下几个方面。首先是双方的基本信息，包括购房者和开发商的姓名、身份证号码等。其次是房屋的基本信息，如房屋所在地、建筑面积、房屋用途等。接下来是交付和交付期限的规定，即开发商将房屋交付给购房者的时间和方式。然后是房屋的价格和付款方式，包括首付款比例、分期付款的具体要求等。此外，还会对房屋质量和售后服务进行约定，确保购房者在购房后能够享受到合理的维修和服务。最后，合同还会约定双方的违约责任和争议解决方式，以保障双方权益。
房屋商品房销售合同的重要性不言而喻。首先，通过签订该合同，购房者可以获得法律保护，确保自己的购房权益不受侵害。合同具有法律约束力，一旦发生纠纷，购房者可以依据合同内容进行维权。其次，合同明确了双方的权责，减少了双方的纠纷和争议，为购房过程提供了明确的法律依据。此外，房屋商品房销售合同还规定了房屋的质量要求和售后服务，确保购房者能够享受到合理的维修和服务。最后，合同还规定了双方的违约责任和争议解决方式，为双方提供了一种有效的解决纠纷的途径。
然而，房屋商品房销售合同也存在一些问题和需要注意的地方。首先，购房者在签订合同时应仔细阅读合同内容，特别是对于条款的解释和限制要有明确的了解。其次，购房者应当注意合同中的附加条款，如装修要求、物业管理等，以免发生不必要的纠纷。此外，购房者还应关注合同中的风险提示，如合同的解除、赔偿等条款，以保障自己的利益。
综上所述，房屋商品房销售合同是购房者和开发商之间的一种法律约束力的协议，保障双方权益的合法性和可靠性。该合同的内容包括双方的基本信息、房屋的基本信息、交付和交付期限、房屋的价格和付款方式、房屋质量和售后服务等。该合同的重要性体现在能够保护购房者的权益、明确双方的权责、规定房屋的质量和售后服务以及提供一种有效的解决纠纷的途径。然而，购房者在签订合同时也需要注意合同内容的解释和限制、附加条款以及风险提示等。通过签订房屋商品房销售合同，购房者能够确保自己的购房权益得到保护，并且提供了一种法律约束力的协议，为购房过程提供了明确的法律依据。
房屋商品房销售合同 篇二
随着房地产市场的快速发展，房屋商品房销售合同成为购房者和开发商之间不可或缺的一环。该合同是购房者和开发商之间达成的一种法律约束力的协议，保障双方权益的合法性和可靠性。本文将探讨房屋商品房销售合同的制定和履行过程。
首先，房屋商品房销售合同的制定过程需要双方充分沟通和协商。购房者在选择购买房屋时，可以与开发商洽谈房屋的基本信息、价格和付款方式等。开发商根据购房者的需求和市场情况，提供符合双方利益的合同内容。在合同制定过程中，双方可以对合同内容进行修改和补充，以确保合同的公平和合理性。一旦双方就合同内容达成一致，就可以正式签订合同。
其次，房屋商品房销售合同的履行过程需要双方按照合同约定进行。购房者需要按时支付房屋的首付款和分期付款，以确保合同的履行。开发商则需要按时交付房屋，并保证房屋的质量符合合同约定。购房者在收房时应进行验收，如发现质量问题可以提出维修要求。此外，开发商还需要按照合同约定提供售后服务，如维修和保养等。购房者和开发商在履行合同过程中应保持沟通和合作，及时解决出现的问题和纠纷。
房屋商品房销售合同的制定和履行过程中需要注意以下几点。首先，购房者在签订合同时应仔细阅读合同内容，特别是对于条款的解释和限制要有明确的了解。其次，购房者应当注意合同中的附加条款，如装修要求、物业管理等，以免发生不必要的纠纷。此外，购房者还应关注合同中的风险提示，如合同的解除、赔偿等条款，以保障自己的利益。开发商在制定和履行合同过程中也应遵守相关法律法规，确保合同的合法性和可靠性。
综上所述，房屋商品房销售合同的制定和履行过程需要购房者和开发商的充分沟通和协商。购房者需要仔细阅读合同内容，特别是对于条款的解释和限制要有明确的了解。开发商需要按照合同约定交付房屋，并保证房屋的质量符合合同约定。购房者和开发商在履行合同过程中应保持沟通和合作，及时解决出现的问题和纠纷。通过合同的制定和履行，购房者和开发商可以确保双方权益得到保护，并且提供了一种法律约束力的协议，为购房过程提供了明确的法律依据。
房屋商品房销售合同 篇三
1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。【】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同（合同编号：）
合同双方当事人：
出卖人：__________________________________________
注册地址：__________________________________________
营业执照注册号：__________________________________________
企业资质证书号：__________________________________________
法定代表人：______________________联系电话：______________________
邮政编码：__________________________________________
委托代理人：______________________地址：______________________
邮政编码：______________________联系电话：______________________
委托代理机构：__________________________________________
注册地址：__________________________________________
营业执照注册号：__________________________________________
法定代表人：______________________联系电话：______________________
邮政编码：__________________________________________
买受人：__________________________________________
地址：__________________________________________
邮政编码：______________________联系电话：______________________
地址：__________________________________________
邮政编码：______________________电话：______________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据
出卖人以______________________方式取得位于______________________、编号为______________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为____________________________________________。
该地块土地面积为______________________，规划用途为______________________，土地使用年限自____________年__________月__________日至____________年__________月____________日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】______________________。建设工程规划许可证号为______________________，施工许可证号为______________________。
__________________________________________。
第二条 商品房销售依据
买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为______________________，商品房预售许可证号为______________________。
__________________________________________。
第三条 买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：
第______________________【幢】【座】______________________【单元】【层】______________________号房。
该商品房的用途为______________________，属______________________结构，层高为______________________，建筑层数地上______________________层，地下______________________层。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共______________________平方米，其中，套内建筑面积______________________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______________________平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。
__________________________________________。
__________________________________________。
第四条 计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第______________________种方式计算该商品房价款：
1．按建筑面积计算，该商品房单价为（______________________币）每平方米____________元，总金额（______________________币）__________千__________百__________拾__________万__________千__________百__________拾__________元整。
2．按套内建筑面积计算，该商品房单价为（______________________币）每平方米____________________元，
总金额（____________________币）__________千__________百__________拾__________万__________千__________百__________拾__________元整。
3．按套（单元）计算，该商品房总价款为（____________________币）__________千__________百__________拾__________万__________千__________百________拾____________元整。
4．__________________________________________。
第五条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第____________________种方式进行处理：
1．双方自行约定：
（1）__________________________________________；
（2）__________________________________________；
（3）__________________________________________；
（4）__________________________________________。
2．双方同意按以下原则处理：
（1）面积误差比绝对值在3％以内（含3％）的，据实结算房价款；
（2）面积误差比绝对值超出3％时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按____________________利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人补足；超出3％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3％以内（含3％）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 <>产权登记面积－合同约定面积
面积误差比＝─────────────×100％
合同约定面积
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第六条 付款方式及期限
买受人按下列第____________________种方式按期付款：
1．一次性付款__________________________________________。
2．分期付款__________________________________________。
3．其他方式__________________________________________。
第七条 买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第____________________种方式处理：
1．按逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期在__________日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之__________的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过__________日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的__________％向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之__________（该比率应不小于第
（1）项中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2．__________________________________________。
第八条 交付期限
出卖人应当在__________年__________月__________日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第__________种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
1．该商品房经验收合格。
2．该商品房经综合验收合格。
3．该商品房经分期综合验收合格。
4．该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
5．__________________________________________。
但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1．遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起__________日内告知买受人的；
2．__________________________________________；
3．__________________________________________。
第九条 出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第____________种方式处理：
1．按逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期不超过__________日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之__________的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过__________日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起________天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的__________％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之____________（该比率应不小于第
（1）项中的比率）的违约金。
2．__________________________________________。
第十条 规划、设计变更的约定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；
（2）__________________________________________；
（3）__________________________________________；
（4）__________________________________________；
（5）__________________________________________；
（6）__________________________________________；
（7）__________________________________________。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起__________天内将买受人已付款退还给买受人，并按____________________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。__________________________________________。
第十一条 交接
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：__________________________________________。
第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。__________________________________________。
第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第____________种方式处理：
1．出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2．__________________________________________。
3．__________________________________________。
第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：
1．__________________________________________；
2．__________________________________________；
3．__________________________________________；
4．__________________________________________；
5．__________________________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
1．__________________________________________；
2．__________________________________________；
3．__________________________________________。
第十五条 关于产权登记的约定
出卖人应当在商品房交付使用后____________日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第____________项处理：
1．买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起____________日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的____________％赔偿买受人损失。
2．买受人不退房，出卖人按已付房价款的____________％向买受人支付违约金。
3．____________________________________
第十六条保修责任
买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
共3页,当前第2页123<>
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。__________________________________________。
第十七条 双方可以就下列事项约定：
1．该商品房所在楼宇的屋面使用权________________________________；
2．该商品房所在楼宇的外墙面使用权__________________________；
3．该商品房所在楼宇的命名权____________________________________________；
4．该商品房所在小区的命名权____________________________________________；
5．__________________________________________；
6．__________________________________________。
第十八条 买受人的房屋仅作____________________________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。__________________________________________。
第十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第____________种方式解决：1．提交________________________仲裁委员会仲裁。
2．依法向人民法院起诉。
第二十条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。
第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十二条 本合同连同附件共____________页，一式____________份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
出卖人____________份，买受人____________份，____________份，____________份。
第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。
第二十四条 商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向____________________________________申请登记备案。
出卖人（签章）：买受人（签章）：
（签章）（签章）
____________年____________月____________日
____________年____________ 月____________日
签于 签于
（商品房买卖合同内容由建设部提供）
附件一：房屋平面图
附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
附件三：装饰、设备标准
1．外墙：
2．内墙：
3．顶棚：
4．地面：
5．门窗：
6．厨房：
7．卫生间：
8．阳台：
9．电梯：
10．其他：
附件四：合同补充协议
共3页,当前第3页123
