染雾防水工程承包合同 篇一
防水工程承包合同是指由甲方与乙方签订的一种合同，乙方承诺为甲方提供防水工程的施工服务。该合同是保障工程质量和双方权益的重要文件，具有法律约束力。
首先，防水工程承包合同应明确双方的主体信息和基本条款。甲方和乙方的名称、地址、法定代表人等信息应在合同中清晰明确。基本条款包括合同目的、工程范围、工程期限、工程质量要求、报酬支付方式等，这些条款是双方达成共识的基础。
其次，防水工程承包合同应规定工程的质量标准和验收标准。具体而言，合同应明确防水工程的材料要求、施工工艺、验收标准等内容，以确保工程质量符合国家相关标准。合同还应规定防水工程的保修期，确保在一定时间内对工程质量进行保修，以满足甲方的需要。
此外，防水工程承包合同应明确报酬支付方式和工期要求。合同应规定乙方的报酬是按照一次性支付还是分期支付，以及支付的比例和时间节点。工期要求是指乙方必须在规定的时间内完成工程，以保证甲方的利益和工程进度。
最后，防水工程承包合同应规定双方的违约责任和争议解决方式。违约责任是指双方在履行合同过程中出现违约行为时应承担的法律责任，合同应明确违约行为和相应的违约金。争议解决方式是指在合同履行过程中出现争议时，双方可以通过仲裁或法律诉讼等方式解决争议。
总之，防水工程承包合同是保障工程质量和双方权益的重要文件。在签订合同时，双方应明确合同的主体信息、基本条款、工程质量和验收标准、报酬支付方式和工期要求、违约责任和争议解决方式等内容，以确保合同的有效性和合法性。只有合同各方共同遵守合同约定，才能保证工程的顺利进行和双方的合法权益。
防水工程承包合同 篇二
防水工程承包合同是指甲方委托乙方进行防水工程建设的一种合同。防水工程承包合同的签订对于保障工程质量、明确双方权益、规范施工行为具有重要意义。
首先，防水工程承包合同应明确工程的范围和要求。具体而言，合同应明确防水工程的建设范围、施工内容、工程量等要求，以确保乙方在施工过程中可以按照甲方的要求进行工作。此外，合同还应明确工程的质量要求，包括材料质量、施工工艺、验收标准等，以确保工程质量符合国家相关标准。
其次，防水工程承包合同应规定双方的权益和责任。甲方在合同中应明确支付报酬的方式和金额，并保证按时支付。乙方在合同中应明确工期要求和施工进度，并保证按时完成工程。双方还应明确违约责任和争议解决方式，以确保在合同履行过程中的权益得到保护。
此外，防水工程承包合同还应明确保修责任和保修期限。合同应规定乙方在工程竣工后的一定时间内对工程质量进行保修，以确保工程的长期稳定性和乙方的责任。
最后，防水工程承包合同应明确合同的履行方式和验收标准。具体而言，合同应规定工程验收的标准和程序，以确保工程质量符合甲方的要求。同时，合同还应明确合同的履行方式，包括合同的签订、履行、变更和解除等程序，以确保双方的合法权益。
综上所述，防水工程承包合同的签订对于工程质量和双方权益的保障具有重要意义。在签订合同时，双方应明确工程范围和要求、权益和责任、保修责任和保修期限、履行方式和验收标准等内容，以确保合同的有效性和合法性。只有合同各方共同遵守合同约定，才能保证工程的顺利进行和双方的合法权益。
防水工程承包合同 篇三
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程，本着公平、公开、公正的原则，特签订此合同，内容如下：
第一条：工程名称
第二条：工程量及造价
1：工程量：工程施工结束后,按实际发生工程量计算。
2：工程造价：每平方米/m2，最终面积据实结算。
第三条：承包方式及付款方式
付款方式：按每栋楼单独计算，所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房，房屋价格为售房部开盘价，房屋价格与工程款差价现金找补，留3%为保修金，保修期过后付3%，保修期五年。
第四条：施工工期
本防水工程自施工条件开始，暂定自 年 月 日至年 月 日完成。
第五条：工程质量
所有进场材料必须为合格产品，提供材料合格证，现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告)，卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求，(主材为 牌或 牌)。
第六条：双方责任：
1：甲方责任：
(1) 乙方人员进入现场后，负责清除现场障碍物，并交施工技术交底一份;
(2) 协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;
2：乙方责任：
(1) 根据国家技术验收规范图纸设计，保质，保量，按时完成本合同工程项目;
(2) 按照国家规范和甲方要求，经双方协商提供各项技术材料;
(3) 乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。
(4) 工程竣工后，负责清理好现场;
(5) 如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延，甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，或者另行指派施工队伍，由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。
第七条：工程验收结算
工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，办理好交接手续。
第八条：本合同一式3份，甲方2份，乙方1份，未尽事宜，双方协商解决。
第九条：本合同如有违约和争执，到仲裁部门解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水工程承包合同 篇四
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。
二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。
三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。
四、质量要求：
1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。
2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、安全责任：
乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照
建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
六、结算价格及付款方式：
1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。
2、付款方式：工程完工付款 70% ，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。
七、双方责任和权利：
1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。
2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。
八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
