染雾工地用工合同范本免费优秀 篇一
工地用工合同范本免费优秀
工地用工合同是指在建筑工地上雇佣劳动者并约定劳动关系的合同。对于建筑工地来说，用工合同的签订是非常重要的，它涉及到工地的安全、劳动者的权益保护以及劳动关系的合法化等问题。因此，一份免费优秀的工地用工合同范本非常有必要。
一份优秀的工地用工合同范本应具备以下几个方面的特点：
1.明确的合同目的和双方权利义务。合同应明确规定工地用工的目的，即劳动者在工地上的具体职责和工作内容，并明确约定双方的权利和义务，以确保双方的权益得到保障。
2.详细的工资和福利待遇。合同应明确规定劳动者的工资和福利待遇，包括基本工资、加班工资、绩效奖金、社会保险和福利等，以保证劳动者的合法权益。
3.安全生产责任。合同应明确规定工地的安全生产责任，包括劳动者的劳动保护、安全防护措施以及工地的安全管理等，以保障劳动者的人身安全。
4.劳动争议解决。合同应明确规定劳动争议解决的方式和程序，包括协商解决、仲裁解决和法律诉讼解决等，以确保劳动争议能够得到妥善解决。
因此，一份免费优秀的工地用工合同范本应当具备以上几个方面的特点，以确保工地的安全和劳动者的权益得到保障。
工地用工合同范本免费优秀 篇二
工地用工合同范本免费优秀
工地用工合同是工地上雇佣劳动者的重要合同，它规定了劳动者的工作内容、工资待遇、劳动保护和安全生产等方面的内容。一份免费优秀的工地用工合同范本对于建筑工地来说非常重要。
一份优秀的工地用工合同范本应具备以下几个方面的特点：
1.合同目的明确。合同应明确规定工地用工的目的，即劳动者在工地上的具体工作职责和工作内容。只有明确的工作目标，才能确保劳动者的工作职责得到明确执行。
2.工资和福利待遇明细。合同应明确规定劳动者的工资和福利待遇，包括基本工资、加班工资、绩效奖金、社会保险和福利等。只有明确的工资待遇，才能确保劳动者的合法权益得到保障。
3.劳动保护和安全生产责任明确。合同应明确规定工地的劳动保护和安全生产责任，包括劳动者的劳动保护、安全防护措施以及工地的安全管理等。只有明确的劳动保护和安全生产责任，才能确保劳动者的人身安全。
4.劳动争议解决方式明确。合同应明确规定劳动争议解决的方式和程序，包括协商解决、仲裁解决和法律诉讼解决等。只有明确的劳动争议解决方式，才能确保劳动争议能够得到妥善解决。
综上所述，一份免费优秀的工地用工合同范本应具备明确的合同目的和双方权利义务、详细的工资和福利待遇、明确的劳动保护和安全生产责任以及明确的劳动争议解决方式等特点，以确保工地的安全和劳动者的权益得到保障。工地用工合同范本的免费提供，对于建筑工地来说是非常有价值的资源。
工地用工合同范本免费优秀 篇三
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
工地用工合同范本免费篇1
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。
五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。
六、总工期要求
七、甲方责任
1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修
1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工地用工合同范本免费篇2
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：
一、工程建设内容：按甲方提供的设计图纸施工。
二、承包方式：做工、机费包干。(包含水电安装)
三、计价方式：按房屋实际面积计算430元㎡。
四、付款方式：乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款0元，余款工程完工验收后付清。
五、施工安全：乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴_全帽，发现一次罚款100元。
六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。
八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：
_________________年____月____日
________年____月____日
工地用工合同范本免费篇3
甲方(总包方)：________
乙方(分包方)：________
水电分包：________
消防分包方：________
遵照《中华人民共和国民法典》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神，并本着互惠互利原则和为明确双方责任，现经甲、乙双方协商一致，共同签定以下合同条款：
一、工程名称：____________学校新建教学综合楼及食堂接建工程
二、工程地点：____市高____区塔园路________号
三、分包工程范围：水、电安装及消防工程
四、工程期限：____月________日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。
五、材料设备供应：安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。
六、技术资料供应：由甲方向乙方施工图各两套。
七、付款方法：
1、乙方每月25号前向甲方提供月报。
2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。
八、结算依据：
1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行，并以审核后的施工图预算和决算为依据。
2、本工程施工过程中，如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。
3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用，乙方办理结算。
4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税)，甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。
5、甲方分别向
九、工程质量、工程验收、工程检修
1、安装工程质量应符合设计和国家规范，要求达到验收合格标准。
2、工程完工经各方面质量检查验收合格后，双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。
3、交工前15天，乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方，并同甲方一道交建设单位和质监机构。
4、工程保修。本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算，水、电安装工程为________年。在保修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修，费用由乙方承担。
十、安全责任
1、乙方进场后，必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。
2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。
3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由肇事方承担，若由乙方务工人员造成的一切安全事故，责任由乙方自行承担。
4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。
十一、施工工期，严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况，服从甲方安排，配合好其他相关工种的交叉作业。
1、如因乙方原因延期交工，建设单位的工期罚款由乙方负责。
2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成，甲方有权对乙方进行罚款处理，罚款金额视情节而定。
十二、甲方委派____为现场代表，乙方分别委派、同志为现场代表，代表双方履行合同，并商定未尽事宜。
十三、违约责任
1、本合同从签订生效之日起，双方必须全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行，其责任方应承担违约责任，并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。
十四、合同份数。本合同一式三份，三方各执一份。
十五、合同期限。本合同双方签章后生效，全部工程交工验收结清工程价款后失效。
十六、未尽事宜，双方协商解决，并签定补充合同。
十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)
总包单位：(盖章)________________
分包单位：(盖章)________
代表人：________________________
代表人：________________
________年____月____日
________年____月____日
