染雾工程委托施工合同简单 篇一
工程委托施工合同是指由委托人与施工单位签订的一种合同，用于规定委托人委托施工单位进行工程施工的相关事项。这种合同的目的是为了确保工程的顺利进行，保障委托人的权益，同时也确保施工单位能够按照约定的要求完成施工任务。
工程委托施工合同一般包括以下几个方面的内容：
1. 项目概述：在合同中对工程的基本情况进行描述，包括工程的名称、位置、规模等。这部分内容可以帮助委托人和施工单位对工程有一个共同的认识。
2. 工程内容：明确工程的具体施工内容，包括工程的范围、工作任务、施工方法等。这部分内容可以帮助委托人和施工单位明确各自的责任和义务。
3. 工程期限：约定工程的施工期限，包括开始日期和结束日期。这部分内容可以帮助委托人和施工单位在时间上做好合理安排，确保工程按时完成。
4. 价款支付：约定委托人向施工单位支付的价款及支付方式。这部分内容可以帮助委托人和施工单位在经济方面达成一致，避免纠纷的发生。
5. 质量要求：规定工程的质量要求，包括材料的选用、施工的技术要求等。这部分内容可以帮助委托人和施工单位在质量上达成一致，确保工程质量达到预期目标。
6. 违约责任：约定双方违约的责任和后果，包括违约方应承担的赔偿责任等。这部分内容可以帮助委托人和施工单位在合同履行过程中保持诚信，避免违约行为的发生。
综上所述，工程委托施工合同是一种重要的法律文件，对于委托人和施工单位来说都具有重要意义。通过合同的签订和履行，可以有效地保障双方的权益，确保工程的顺利进行。因此，在进行工程委托施工时，双方应认真起草和履行合同，并在合同中明确各自的权利和义务，以避免合同纠纷的发生。
工程委托施工合同简单 篇二
工程委托施工合同是一种常见的合同形式，用于规定委托人委托施工单位进行工程施工的相关事项。相比于其他类型的合同，工程委托施工合同在内容上更为复杂，因为它需要明确规定工程的范围、工期、价款支付等重要事项。
在工程委托施工合同中，最重要的内容之一就是工程范围的描述。工程范围是指工程的具体施工内容，包括工作任务、施工方法、施工标准等。在合同中对工程范围进行明确描述，可以帮助委托人和施工单位明确各自的责任和义务，避免因为工程范围不清晰而引发的纠纷。
此外，工程期限也是工程委托施工合同中需要明确规定的重要事项之一。工程期限是指工程的施工时间，包括开始日期和结束日期。在合同中明确规定工程期限，可以帮助委托人和施工单位在时间上做好合理安排，确保工程按时完成，从而避免因为工程延期而引发的纠纷。
除了工程范围和工程期限，工程委托施工合同还需要明确约定价款支付的相关事项。价款支付是指委托人向施工单位支付的工程款项。在合同中明确约定价款支付的金额、支付方式和支付时间，可以帮助双方在经济方面达成一致，避免因为价款支付问题而引发的纠纷。
综上所述，工程委托施工合同是一种重要的合同形式，用于规定委托人委托施工单位进行工程施工的相关事项。在签订合同时，双方应认真起草和履行合同，并在合同中明确规定工程范围、工程期限、价款支付等重要事项，以确保工程的顺利进行，并避免合同纠纷的发生。
工程委托施工合同简单 篇三
委托方(甲方)：
承接方 (乙方)：
本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装，为明确双方权利和义务，结合建筑装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程情况1.工程名称(地址)：2.工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为基础，增加项目经甲、乙双方协商工程量同意签字后依据本报价单价结算，变更项目另行计费，签字生效。3.工程期间：双方商定本工程工期为 任务：即自 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作
1.指派为甲方工程项目代表，负责合同履行;按协议有关要求配合乙方组织施工，按时、保质、保量完成协议项目。
2成的损失由甲方承担。
3.向乙方提供施工所需的水、电等基础设施。
4.负责办理施工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳管理处和报批的一切费用。 5.消防申报及检查影响施工进度，时间以签证单时间顺延。6.对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜。 7.按时、按质、按量提供施工用的自购材料。 三、乙方工作1.指派,负责合同履行;按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各种事宜。 2.严格执行施工规范、安全打操作规程、防火安全规定。3.严格图纸或说明进行施工，做好各项质量检查的施工记录及有关资料。 4.工程竣工末移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工程付款及结算的约定1.平面方案设计确定后，甲方需交定金1000元(可在工程款中扣除)，才能进行施工图设计;如因甲方需索取图纸，应按工程建筑面积每平方二十五元收取设计费。
2.本合同签定之日，甲方应付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款的25%，
3.工程施工过程中，附玻及房屋基础完工，甲方再付给乙方报价单确定的总额(包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额)的25%，主体完成后，甲方给乙方第三期工程款，即报价单确定的总金额(包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额)25%，楼房装修完成后甲方给乙方第四期工程款，即报价单确定的总金额(包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额)20%，甲方所付工程款以乙方财务部或业务部开出的票据为准，
4.施工及安装竣工验收后，结算完毕，甲方即付清全部结算款余额(包括增加工程及增减项目金额);乙方向甲方办理移交场地手续。
五、关于材料供应的约定
1.乙方采购的材料﹑设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成损失的损失由乙方负责。
六、关于双方责任的约定
1.因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延; a. 不能按期供水.电及其它基本设施的; b.不能保证每天有10小时以上工作时间(含加班)的;
c. 不能按期提供自购材料﹑设备的; d. 不能按期付款的;
e. 因甲方原因变更设计造成材料.人工浪费的;
f. 因甲方原因终止协议.而总造价，工程量未过半，乙方拥有另外收取工程总造价5%的设计费的权利; g. 逾期验收的;
h. 非乙方造成的其它不可预见的原因的;
l. 消防申报及检查如影响施工进度，时间以签证单顺延; 2.因乙方影响工期，损失由乙方承担。
a. 不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担;
b. 对竣工验收后在一年保修以内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修;
c. 由乙方施工中违反规程操作造成人员伤害，责任由乙方自负;
d. 由乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修补或赔偿;
e. 由乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责(在工程结算款中扣除)
七、关于施工及验收的约定
1.在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等;乙方根据变更要求，尽快向乙方提交变更所需采用的材料(因变更无法再利用造成的材料;材料损耗)等费用清单，甲方收到报告后两天后作出答复或协商调整;
2.隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为壹天;甲方若不按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应承认;3.由于甲方提供材料、设备质量不合格，而影响工程质量，其返工费由甲方承担，且工期顺延; 4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延;
5.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续;如甲方在规定时间内未能验收，须及时书面通知乙方，另定验收日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。八、奖励和违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工和中途停工、除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工造成直接损失;每停工或窝工一天，甲方应支付乙方500元;甲方如不按合同约定拨付款，每延期一天按付款额的2 %支付滞纳金;
2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方500元违约金;
3.因单方面原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失;九、装饰工程报价单，施工图合同经双方协商，及达成一致共识的其他具体任务、问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力;
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;
十一、本合同经双方盖
章(签字)首期工程款到乙方指定户头后生效，如有未尽事宜，双方应本着友好互利原则协商解决;如协商解决不成时，双方同意消委、当地人民法院仲裁委员会裁决。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
工程地点： 办公地点：
签约时间： 签约时间：
帐 号：
帐 号：
工程委托施工合同简单 篇四
委托方(甲方)：
受委托方(乙方)：上海__电力工程有限公司
本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：
一：工程概况
工程内容：1#—4#锅炉硝石灰管道改造
工程地址：__再生能源利用中心主厂房0米 二：承包方式
包工包料
三：工期：
月日—— 年月日 。 四:工程质量
1. 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。
2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
五：工程合同价款(建安票)
1. 材料费： 2. 人工费：元整
3.税费：3.5%
总计：111207.65元整 经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。
六：合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
七：合同份数
本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表： 代表： 地址： 地址： 电话： 电话：
