钢筋工劳务施工合同(实用4篇)

时间:2018-08-02 06:37:42
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

钢筋工劳务施工合同 篇一

钢筋工劳务施工合同是一种劳务合同,用于约定钢筋工在施工项目中的职责、权益和义务。本篇文章将从合同的主要内容、签订流程和注意事项等方面介绍钢筋工劳务施工合同。

一、合同的主要内容

钢筋工劳务施工合同的主要内容包括以下几个方面:

1. 项目概况:合同应明确施工项目的名称、地点、规模、工期等基本信息。

2. 钢筋工劳务内容:合同应明确钢筋工在施工项目中的具体内容,如钢筋加工、布置、安装等。

3. 工资和报酬:合同应明确钢筋工的工资、报酬和支付方式等。

4. 安全保障:合同应明确施工过程中的安全保障措施和责任划分。

5. 违约责任:合同应明确违约责任和赔偿方式等。

二、签订流程

签订钢筋工劳务施工合同的流程通常包括以下几个步骤:

1. 协商洽谈:施工单位与钢筋工进行协商洽谈,明确双方的权益和义务,达成一致意见。

2. 编制合同:根据洽谈结果,施工单位编制合同草案,并邀请钢筋工进行审阅和修改。

3. 签订合同:双方达成一致意见后,正式签订合同,并进行公证或备案等手续。

4. 履行合同:根据合同约定,双方按时履行各自的责任和义务。

三、注意事项

在签订钢筋工劳务施工合同时,需要注意以下几个事项:

1. 合同的明确性:合同应明确钢筋工的工作内容、工资待遇、工期要求等,以避免后期产生争议。

2. 安全保障:合同应明确施工过程中的安全保障措施,如佩戴安全帽、使用安全工具等,以确保工人的安全。

3. 违约责任:合同应明确双方的违约责任和赔偿方式,以防止一方违约给对方造成经济损失。

4. 签订合同的方式:合同可以以口头形式达成,但最好采用书面形式,并进行公证或备案等手续,以确保合同的有效性和权威性。

综上所述,钢筋工劳务施工合同在施工项目中起着重要作用。合同的主要内容包括项目概况、劳务内容、工资报酬、安全保障和违约责任等。签订合同的流程通常包括协商洽谈、编制合同、签订合同和履行合同等步骤。在签订合同时,需要注意合同的明确性、安全保障、违约责任和签订方式等事项。只有合同的签订和履行得当,才能确保施工项目的顺利进行。

钢筋工劳务施工合同 篇二

钢筋工劳务施工合同是一种劳务合同,用于约定钢筋工在施工项目中的职责、权益和义务。本篇文章将从合同的重要性、合同模板和合同纠纷处理等方面介绍钢筋工劳务施工合同。

一、合同的重要性

钢筋工劳务施工合同的签订对于施工项目的顺利进行具有重要意义。合同的签订可以明确双方的权益和义务,避免在施工过程中产生纠纷。同时,合同还可以规范双方的行为,促进施工任务的有序进行。因此,合同的签订对于确保施工项目的质量和安全具有重要作用。

二、合同模板

钢筋工劳务施工合同的模板通常包括以下几个部分:

1. 合同的标题:明确合同的类型和内容,如“钢筋工劳务施工合同”。

2. 合同的基本信息:包括合同双方的名称、地址、联系方式等。

3. 合同的主要内容:包括施工项目的概况、劳务内容、工资报酬等。

4. 合同的约定事项:包括安全保障、违约责任和争议解决等。

5. 合同的签署和生效:包括合同的签署日期、签署人员和合同的生效条件等。

三、合同纠纷处理

在实际操作中,钢筋工劳务施工合同可能会出现一些纠纷。在处理合同纠纷时,可以采取以下几种方式:

1. 协商解决:双方可以通过协商和谈判解决纠纷,达成双赢的结果。

2. 仲裁解决:双方可以通过仲裁机构进行仲裁,由专业人士对纠纷进行调解和判决。

3. 诉讼解决:如果无法通过协商和仲裁解决纠纷,双方可以向法院提起诉讼,由法院对纠纷进行审理和判决。

综上所述,钢筋工劳务施工合同的签订对于施工项目的顺利进行具有重要意义。合同的模板包括合同的标题、基本信息、主要内容、约定事项和签署和生效等。在处理合同纠纷时,可以采取协商解决、仲裁解决和诉讼解决等方式。只有合同的签订和纠纷处理得当,才能确保施工项目的顺利进行。

钢筋工劳务施工合同 篇三

甲方:

乙方:

为了确保工程的质量和工期,加强施工现场统一管理协调及配合,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定,结合本工程具体情况,本着平等互利,相互合作的原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1、工程名称:楼工程

1.2、工程地点:

1.3、(含图纸审查资料﹑设计变更、技术核定单、施工技术方案、现场签证、监理通知等)自基础筏板至工程主体屋面结顶﹑机房﹑飘架等工程的全部工作内容。

第二条、承包方式

承包方式:按照主体结构建筑面积单价包干,包质量、包工期、包验收﹑包安全及文明施工的承包方式。

第三条、施工工期

按甲方总体计划要求(各形象控制节点工期计划双方另行签定补充合同),本工程工期短时间紧任务重,麦收﹑秋种不放假,制定的

工期目标延期罚款 元/天。如人为原因的情况造成停工,每停一天罚款 元。

第四条、工程质量标准:合格

国家颁部《建筑工程质量验收规范》合格等级为基础,依据由政府质检部门、建设单位工程部﹑工程建设监理公司﹑甲方项目部等验收合格为准。

第五条、合同单价及其计算方法

5.1元/ ㎡(承包范围内不存在零星借工)。

5.2、建筑面积包干单价均包括以下部分:

一、工程内容:按照设计的主体结构施工图内的全部施工内容和建筑图人防图构造部分预留的主体二次施工。

5.2.1、结构施工图纸内的钢筋工程制作加工(包括、调直延伸)、绑扎﹑钢筋对焊﹑机械连接的加工配合和安装,建筑施工图纸构造部分预埋预留插筋,现场半成品运输。

5.2.1、后浇带60天后的修整及绑扎。

5.2.2、现场三级配电箱用电操作和管理。

二、其它包干内容

5.2.3﹑负责分部分项钢筋工程验收。

5.2.4、施工条件创建、各工序协调组织配合,现场主体施工材料进场卸车、分类堆码标识、成品和半成品检查、防雨防潮等成品保护。

5.2.5、现场安全文明施工及形象、现场钢筋加工安装,施工现场钢筋原材费料,楼层钢筋清理、生活垃圾清理,并要工完场清。

5.2.6﹑建筑楼层超高费、乙方人员调遣费、延时加班费、法定节假日加班费及劳保、福利、冬雨季施工费、材料二次倒运费、管理费等全部费用。

5.3.1、钢筋工程质量缺陷和质量通病的修整等全部内容。

5.3.2、本工程塔吊,施工电梯基础钢筋全部内容。

5.5、工程量计算

5.5.1、按照《河南省建筑与装饰工程量清单计价20xx》的建筑面积规则计算。

第六条 双方责任与义务

甲方责任与义务

6.1、负责工程技术、质量、安全文明施工、总工期和形象节点进度管理,分部分项工程施工的技术交底和安全交底,监督、检查工程质量和文明施工。

6.2、提供本合同约定机具机械。

6.3、负责现场施工材料、构件的供应和调配,向乙方提供设计施工图纸、施工进度计划、设计变更和经建设单位、监理批准的施工方案,并进行施工质量、施工要求的技术交底。

6.4、组织乙方人员进行安全施工、现场管理规章制度教育(包括建设单位的各项管理规定)以及防火教育,协调现场各专业承包单位之间关系。

6.5、有权对不符合施工要求的作业人员清退(以书面通知乙方),对施工中由于乙方原因导致的一切责任和损失有权采取相应的经济制裁和处罚,必要时可终止合同,乙方无条件退场并承担损失。

6.6、在施工期间,因乙方原因不能达到关于安全文明、质量和工程形象进度等要求,并经多次督促仍无实质性成效时,甲方有权清退乙方出场,且在办理结算时考虑上述因素。

6.7、负责按照合同相关规定,对乙方已完工程进行检查、验收合格后,办理工程量确认单,按照合同和工程量确认单进行承包工程结算。

乙方责任与义务

6.8、乙方人员必须服从甲方的统一管理,应遵守甲方(包括建设单位)现场的各项管理规定和规章制度,服从和配合甲方有关人员的监督、检查、管理,并及时向甲方提供有关资料,同时必须遵守地方政府管理部门的各项规定,发生违法违纪现象,除承担法律责任外,并进行经济处罚。

6.9、在施工期间必须完全履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途因各种原因退场给甲方造成工期拖延等损失,乙方应承担违约责任并赔偿给甲方造成的经济损失。

6.10、乙方项目部应每月﹑每周报材料进度计划,向甲方报工程主要材料钢筋﹑扎丝﹑垫块﹑马蹬等材料计划,报施工进度计划。

6.11、乙方负责机械的正常施用,维修与保养。

6.12、因施工质量、工程进度、安全文明等达不到甲方的要求,

乙方应无条件退场,甲方对乙方所涉及的工程量在结算时扣减其影响部分。合同内应由乙方施工而未施工或不施工部分,甲方有权自行安排施工,该部分费用按照实际发生从乙方结算中扣除。

6.13、负责作业面钢筋半成品清理和主体施工的钢筋废料清理等。

第七条 质量验收

7.1乙方在施工过程中要严格按照施工规范规定、施工图纸设计、批准的施工方案、设计变更等组织施工,保证工程质量和各项技术措施得到落实。对已完的分部分项工程必须实行“三检制”,分项工程未经甲方质检部门和监理验收通过,乙方不得进行下道工序施工。工程完工后,由政府质检部门、甲方及监理组织验收评定工程质量等级。

7.2、乙方承诺本工程质量达到合格标准。如因乙方原因达不到合格标准,由乙方负责无条件返工,并承担返工发生的一切费用。返工后仍达不到约定条件又无技术保证时,甲方将立即终止合同,并责令乙方退场,除不予以结算外,并处扣罚返工发生的其他费用。

第八条 安全文明施工

8.1、乙方施工人员进场应及时提交本人身份证,并办理工伤事故保险。

8.2、乙方进场施工时,由甲方负责对施工人员进行严格的安全施工进场教育,要求全体施工人员参加学习。乙方必须认真学习和贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》和相关部门的安全生产法规和条例,进场人员必须正确配戴安全帽,高空作业必须正确佩带安全带,

8.2、必须杜绝重大伤亡事故发生。施工中如乙方人员发生工伤事故,属甲方原因由双方协商做一次性处理(10000元以下自行解决)乙方原因发生事故,乙方自行解决。

8.3、乙方要对施工作业人员进行安全防火教育,特别是对易燃物品附近在作业要时进行防火隔离防护和专人值班巡视,防止火花溅落引发火灾:下班时要进行检查和清理,防止火花隐患造成火灾。

8.4、乙方施工时要安全文明施工,工完场清,随时保持现场整洁,因乙方不能做到或不能完成施工场地清洁卫生的,甲方委派其他人员进行清理,费用由乙方承担。

第九条 材料使用与管理

9.1、甲方提供工程周转材料及加工机械,乙方负责材料机械进场卸车。

9.2、因乙方施工或管理不当发生的工程材料机械损坏、丢失、超耗及现场浪费,甲方对乙方进行相应处罚。材料的损耗率控制在钢筋2%。

9.3、施工期间乙方领用甲方的各种材料要按照规定妥善保管、 保证现场材料无浪费、不凌乱、不丢失;堆放规矩有序,分类

第十条 工程劳务费支付方式

10.1、本劳务分包合同的付款,采用分期支付工程款的方式。

10.2、具体支付工程款时间节点:

第十一条 违约、争议

11.1、执行合同中如一方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

11.2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是互谅互让的原则协商解决。

第十二条 处罚规定

12.1、发现未戴安全帽进入施工现场每人罚款50元,楼层验收因钢筋绑扎原因不能一次性通过的罚款 元

第十二条 其他

12.1、本合同签定后,补充合同和甲方下发的各种管理规定、通知与本合同有同等的效力。

12.2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 年 月 日

钢筋工劳务施工合同 篇四

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,甲方辽阳万达广场大商业的钢筋制作、安装工程,以包工的方式委托乙方施工。为了明确双方的职责与义务, 遵照国家有关法律、法规,在平等互利的基础上特签订本协议,在施工过程中双方共同遵守执行。

一、承包范围及工作内容和要求

1、承包范围:施工图纸范围内的所有钢筋分项工程(包含设计变更、墙体拉结筋、桩头钢筋调直、地下室顶板及屋面钢筋网制安、悬挑外架的预埋钢筋)。

2、工作内容:承包范围内的钢筋的场内水平及垂直运输、卸车,调直,按施工图纸及规范进行翻样,加工制作及安装。滚丝安装制作等一切工序。乙方要及时提供钢筋翻样单壹份给甲方。

3、工程质量:必须严格按照施工图纸、设计文件和施工规范及操作规程进行制作安装,满足施工验收规范要求,钢筋分项工程质量等级达到优良。

二、承包方式、单价和结算付款方式

1、承包方式:乙方以包工的方式进行承包,乙方必须自带钢筋加工制作机械(断铁机,调直机、弯曲机,滚丝机、电焊机等所有与钢筋制作相关机械设备、工器具并带连接的电缆线)、操作工具,钢筋安装用的扎丝及一切所有钢筋连接所需的电焊条。一切安图纸要求施工,直径10以上的钢筋不允许出现40cm以上的短钢筋头,如有违反,则予以处罚。钢筋由甲方提供,乙方必须节约用料,不得浪费,若乙方浪费材料或理解错图纸引起多用材料,其相关费用按实从乙方结帐总额中扣除。

2、含承包范围、工作内容及承包方式中所有条款的工资、材料、机械、工具、劳动保护用品等。地下室及群房和主楼的钢筋安装制作一个单价,

每吨按 元计算,税金乙方自己负责.数量按甲方的实际进料钢筋数量结合翻样单数量进行计算。此单价包含管理费、社会保险基金、劳保和福利费用、运费、停水、停电、材料、机械影响窝工费、节假日、晚上加班、差旅及农忙、春插、双抢、秋收季节工资补助费用及不可预见费等。

3、计时工单价:在承包范围和工作内容外,若因甲方工作需要安排,所发生的计时工按 元/工日计算,由施工员安排、项目经理批准、第一总承包工程公司总经理认定。

4、付款方式:每月待建设单位付款后,甲方每月按乙方完成工作量的 %进行付款,并扣除予借费用。所有钢筋分项工程完工后年底付至 %,竣工验收后,工程款决算后 内付清尾款。

5、各种处罚金额直接从乙方包干总额中扣除。

三、工期要求:

1、乙方应配足熟练操作人员,满足甲方施工进度要求。

2、在项目开工及施工过程中,乙方未按计划完成施工任务,每延误一天扣罚1000元。

四、质量、安全、文明施工管理

1、本项目工程主体结构要求优良,乙方必须严格按照图纸、施工规范、施工方案进行施工,钢筋分项工程必须优良。钢筋制作及安装绑扎必须符合施工质量验收规范,对不符合规范要求的,乙方必须无条件返工重做直至合格。钢筋必须焊接牢固,符合滚丝验收规范要求,杜绝出现质量事故。

2、所有施工人员必须配备安全帽(由甲方购买,按实价拨给乙方),安全带、雨鞋、雨衣、手套等。在施工过程中,乙方要确保安全,配备相应的安全用品用具,如因乙方违章操作及自身原因造成的安全事故,其一切责任由乙方自行承担。但甲方必须确保防护到位,如因防护未到位引起的事故,甲方负责。若乙方不配齐劳保用品,不按规定偑戴安全帽等,每发生一次按每人每次扣罚50元。

3、乙方必须遵守现场文明施工的规定,各种材料要集中分类堆放,做好料牌。

4、乙方必须服从项目管理人员的指挥和调度,遵守甲方有关安全、质量、保卫等各种管理规定。

5、在施工过程中如图纸发生变更,乙方必须无条件予以执行实施,如已安装好的钢筋发生变更,其发生的费用,甲方按实予以认可。

6、乙方负责人应参加项目部要求其参加的有关会议,每缺席一次扣款500元。

7、各班组间要团结友爱,互相尊重,如乙方人员在施工现场打架、闹事,发生的一切经济费用和刑事责任由乙方承担,甲方不负任何责任。另乙方除治安管理条例接受处罚外,根据情节轻重每次扣款100~500元。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、负责对乙方进场人员进行“三级”安全教育以及遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面教育。

2、负责施工前和分阶段的技术交底工作,提供有关技术资料,并向乙方讲清技术质量、安全、节约等措施。

3、负责提供施工必须的大型机具。(垂直运输机械)

4、指派专人负责质量、安全、现场操作的检查指导和监督工作。

5、负责为乙方人员提供必需的食宿条件和安全用电照明。

6、负责遵

守合同按期及时支付工程款。

(二)乙方责任

1、乙方必须严格按照甲方进度计划,安排组织操作人员进场,如因乙方原因延误,造成一切经济损失由乙方承担,甲方有权另行组织其他人员进行施工,其所有费用及增加费用直接从乙方已完成的工作量中扣除。

2、乙方负责人必须住在现场,负责管理、组织、协调、配合甲方现场工作,服从甲方现场管理要求和各项工作指令。

3、乙方对自己所进场材料必须组织足够人员加强管理和看护,所发生的丢失或损耗均由乙方自行负

4、乙方进场人员必须持有外出务工合法证件,有效“身份证”“计划生育证”“务工证”“上岗证”等,并办理“暂住证”或“临时户口”,办证所需费用自理。

5、乙方必须按国家有关社会保险规定为工人办理相应的工伤等社会保险,其费用由乙方自行解决。

6、乙方应按照甲方工期、质量要求组织施工作业,遵守安全操作规程和甲方有关安全生产管理规定,如乙方材料质量原因和施工未按规范操作引起的安全事故,其全部责任由乙方承担。

7、未经许可不得将无关人员(含家属)带入现场,更不得留宿,违者按现场有关规定处罚。

8、乙方与相关单位或人员所发生一切经济纠纷,均由乙方自行负责,与甲方无关。

9、搞好乙方宿舍卫生,严禁使用明火、电炉等;不得起火做饭,一律在甲方食堂用膳。如发现使用明火、电炉或起火做饭,一经发现,即没收相应物品,并对班组按500元/次进行处罚。

10、向甲方提供现场人员身份证和名单,每次付款时,需造工资表并由班组人员签字。乙方人员在工作时间外所发生的一切事故与甲方无关。

六、若乙方在材料供应、施工质量、进度达不到甲方要求时,或其自身内部管理混乱,无法良好履行该协议,甲方有权单方面终止协议,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部赔偿;工资一律不予结算、支付,乙方进场的材料、机械设备等作为保证金一律不准出场,作为弥补甲方的损失归甲方所有。

七、施工中及协议履行期间,因不可抗拒的原因或建设单位原因而造成的停(窝)工等情况,乙方应无条件服从或退场,甲方不承担任何经济责任。

八、协议未尽事宜,双方本着实事求是的原则协商解决。

九、协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。协议自签字盖章之日起生效,工程款付清后自动终。

甲方代表: 乙方代表:

日期: 年 月 日 年 月 日

钢筋工劳务施工合同(实用4篇)

手机扫码分享

Top