承包建筑工程施工协议书 篇一
近年来,我国建筑业蓬勃发展,对于承包建筑工程的需求也越来越大。为了确保施工过程的顺利进行,保障双方的权益,签订一份承包建筑工程施工协议书是非常必要的。
一、施工项目的基本信息
在协议书中,首先要明确施工项目的基本信息,包括项目名称、项目地点、建筑面积、建筑工期等。这些信息的准确明确可以避免后期因为误解或争议而导致的纠纷。
二、合同的履行义务
在协议书中,明确双方的合同履行义务非常重要。承包方应确保按照设计方案和施工图纸进行施工,保证工程质量符合国家标准和相关规定。甲方则应按时支付工程款项,并提供必要的配合和协助。
三、施工进度和工期
在协议书中,明确施工进度和工期是非常重要的。双方应根据实际情况协商确定合理的工期,并在协议中写明。同时,约定好工程进度的监督和检查机制,确保工程按时完成。
四、工程款的支付方式
在协议书中,明确工程款的支付方式也是必要的。一般情况下,可以约定按照工程进度支付,或者按照不同阶段的完成情况支付。双方应详细记录每次支付的款项,并保留相应支付凭证。
五、违约责任和争议解决方式
在协议书中,明确违约责任和争议解决方式是为了保护双方的权益。一方违约时,应承担相应的法律责任;在争议解决方面,可以约定先尝试协商解决,如果无法达成一致,则通过仲裁或诉讼解决。
六、协议的变更和解除
在协议书中,明确协议的变更和解除条件也是非常重要的。双方应协商一致,并书面确认任何协议的变更或解除。变更和解除的条件应明确具体,避免后期产生争议。
在签订承包建筑工程施工协议书时,双方应充分考虑到各种可能的风险和情况,并在协议中明确约定,以确保双方的权益得到充分保障。同时,建议双方在签订协议前,寻求法律专业人士的意见,以避免合同条款存在漏洞或不合法的情况。
承包建筑工程施工协议书 篇二
近年来,我国建筑业蓬勃发展,承包建筑工程的需求也越来越大。为了确保施工过程的顺利进行,保护双方的权益,签订一份承包建筑工程施工协议书是非常重要的。
一、施工项目的范围和内容
协议书中应明确施工项目的范围和内容。具体而言,包括建筑物的设计、选材、施工、设备安装等内容。双方应达成一致,并在协议书中明确记录。
二、施工过程中的安全和环保要求
施工过程中的安全和环保要求在协议书中也应予以重视。承包方应确保施工过程中的安全措施到位,保护工人和周围环境的安全。同时,应遵守国家的环保法规,确保施工不对环境造成污染。
三、质量保证与验收标准
质量保证与验收标准是协议书中必不可少的内容。承包方应保证工程质量符合国家标准和相关规定,并承诺对施工过程中的质量问题进行及时处理。甲方则应有权对工程的质量进行验收,并明确验收标准。
四、工程款的支付方式和进度
在协议书中,明确工程款的支付方式和进度是非常重要的。可以约定按照工程进度支付,或者按照不同阶段的完成情况支付。同时,应明确支付款项的时间和方式,以及支付的比例和条件。
五、保修和维护责任
在协议书中,应明确保修和维护责任。承包方应承诺对工程质量问题进行保修,并在保修期内负责维护工程。甲方则应按照约定的方式通知承包方进行保修和维护。
六、争议解决方式
协议书中,明确争议解决方式也是非常重要的。可以约定先尝试协商解决,如果无法达成一致,则通过仲裁或诉讼解决。双方应在协议书中明确约定争议解决的程序和方式。
签订承包建筑工程施工协议书时,双方应充分考虑到各种可能的风险和情况,并在协议中明确约定,以确保双方的权益得到充分保障。同时,建议双方在签订协议前,寻求法律专业人士的意见,以避免合同条款存在漏洞或不合法的情况。只有双方共同努力,才能确保建筑工程施工的顺利进行,实现双赢的局面。
承包建筑工程施工协议书 篇三
发包方(以下简称甲方)
承包方(以下简称乙方)
因建设需要,现在甲方以包工包料方式将工程予以乙方承建,为明确双方责任,确保工程的正常进行,依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的'原则。双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包形式:
4、工程内容:
5、工程期限:工程从年月日至年月
日所有工程必须全面完成。
注:因甲方材料供应不足及图纸变更等原因造成的工程延期,乙方不负责任。
6、质量等级:合格。
7、合同价款:承包合同价按审计预算核定价下浮8%或以上(包工包料)为大写:(¥元)
8、质量要求及规格:所有材料必须按照乙方预算材料单所规格安装使用。
二、付款方式
1、签好合同甲方付元,施工到中途付元。
2、总工程完工付总工程款95%,剩余5%两个月内付清。
三、双方的责任和义务
1、甲方的责任和义务:
(1)甲方须向乙方提供免费的施工操作场地,施工临时用房及用水、电等临时设施,以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。
(2)负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。
(3)对工程质量,进度实施监督检查,并委派具体工作人员协调处理工程事务。
2、乙方的责任和义务
(1)在正常条件下,确保工期不得无故拖延工期。
(2)严格执行国家有关人员安全,规范及施工现场管理操作规程,做到安全生产,文明施工,在施工现场甲方未经乙方同意靠近现场发生任何事故责任由甲方自行承担。在施工过程中乙方人员在操作中发生违规的任何事故责任由乙方自行承担。
(3)在施工期内负责双方的财物保护,接受监理的指导意见。
四、违约责任
1、甲方不具备开工备件导致延期误工期,乙方有权向甲方要求赔偿经济损失。
五、其它
1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。
2、甲方不负责乙方人员伙食和交通费用。
3、甲方应在施工现场附近协调乙方人员住宿,以便乙方人员施工,有关费用由甲方自理。
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
5、本合同条款履行完毕,工程完工款项付清后,本合同自行失效。
甲方(签章):
签订日期年月日 签订日期年月日 乙方(签章):
承包建筑工程施工协议书 篇四
发包方:___________________
代表_______________________
承包方:___________________
依照(民法典),(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律,行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就________________________地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一致、订立本合同。
一、工程概况及基本要求
1、工程名称:_______________________________
2、工程地点:_______________________________
3、乙方施工进度、质量、安全不符合规范及甲方要求,甲方有权单方面解除合同,乙方所完成工作量将不予结算,同时另行安排其他班组施工,因此增加的各项费用由乙方承担。
二、施工承包范围其他要求:
1、承包方式:包工包料:
(1)空桩开挖,浇注
(2)场地平整
(3)基础开挖
(4)毛石基础砌筑
(5)混凝土地梁
(6)砖砌围墙及抹灰。
2、施工范围:详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。
三、工程安全、质量标准及工期
1、本工程施工安全、质量必须达到合格标准。
2、乙方要严格按照规范进行施工。
3、若出现安全事故,乙方自己承担事故发生的一切费用。
4、开工日期:以进场实际开工日期为准。
5、竣工日期:以甲方要求完成的时间为准,甲方原因、停水、停电等不可抗力的因素除外不顺延。
四、项目负责人甲方委派的担任驻地的现场负责人为______________。乙方委派的担任驻地的现场负责人为______________。
五、合同价款
1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据,且以预算书内价格双方签字认可为准。
2、工程量若有减少,以此为准;若有增加,单价按签字单价增加,工程款列入总价内。
六、付款方式:按工程进度节点支付工程款,具体支付如下:
1、乙方材料进场,甲方支付总价的50%工程款。
2、乙方完成工作量的90%时,甲方支付工程款至90%。
3、乙方工程全部竣工后,工程款尾款支付完毕。
七、甲方的责任和义务
1、甲方负责对工程质量、安全、文明施工、机械电气设备使用以及公司规章制度等方面的宣传教育。
2、甲方负责施工现场工程进度计划安排和质量、安全交底工作。
3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、安全、文明施工进行过程监督和管理。
4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。
5、甲方无正当理由逾期支付工程款,承担中国人民银行规定的同期贷款利息。
八、乙方的责任和义务
1、严格按照施工图纸、建设单位及甲方的要求进行施工,工程质量达到合同约定标准。
2、乙方负责对所属施工人员的质量、安全、进度、技术、文明施工等方面的管理。
3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐,乙方若工完场不清,甲方将派人清理并由乙方承担支付该项所有费用的1.5倍以上金额。
4、乙方违反安全法律、法规和安全施工规章制度的,甲方同时有权终止本合同。发生重大安全事故,乙方必须及时报告甲方代表,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的,甲方不支付任何费用。
6、本合同工程不允许乙方转包,一经发现,甲方将处以结算总价10%的违约金。乙方在安全、质量、文明施工不符合本合同约定的标准,每发现一处(次)对乙方罚款____________元。若质量、安全严重不符合规范要求,甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。
九、合同争议及其他
1、甲乙双方在履行合同是发生争议,可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一致意见的,双方约定采用下列第a种方式解决争议:
a、双方达成仲裁协议,申请__________市仲裁委员会仲裁。
b、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
2、甲方的《安全事故处理办法》及规章制度已全部告知,乙方知晓同意。
3、本合同一式五份,甲方持肆份,乙方持壹份,双方签字盖章后生效。
甲方:__________________乙方:__________________
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
身份证号码:_____________
联系电话:_____________联系电话:_______________
______年____月____日________年____月____日
承包建筑工程施工协议书 篇五
发包方(以下称甲方):___________承包方(以下称乙方):___________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
身份证号码:___________________身份证号码:___________________
为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。
1、工程名称:_________________________
2、工程地点:_________________________
3、工程内容:_________________________
4、工程面积:_________________________
5、工程立项批准文号:_________________
1、合同工期总共历时____________天(日历天);
开工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:
(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停
水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;
(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
1、工程承包形式:_________________________
2、工程承包范围:_________________________
1、合同生效后____________日内,甲方付____________万元(大写)(¥____________元)工程预付款。
2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____________日内支付工程进度款。
3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款,留____________%的质保金,保修期满后支付结乙方。
4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。
5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。
6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。
7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。
8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。
1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。
乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。
3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额____________%的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的____________%支付违约金。
1、甲方的权利与义务
(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。
(2)在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式按时支付工程款。
2、乙方的权利与义务
(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。
(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。
(3)按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。
(4)把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。
(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。
(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。
(7)安全文明施工。
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式____________份,双方各执____________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________________乙方(盖章):___________________
代表人:______________________代表人:_______________________
_________年________月________日_________年________月________日
承包建筑工程施工协议书 篇六
委托人(以下简称甲方):
居间人(以下简称乙方):
甲、乙双方经过友好协商,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成本合同。
第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同),委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。
第二条 甲方签订建设工程施工合同时,视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件,在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后,甲方签订建设工程施工合同的,均视为由乙方提供居间服务所签订,甲方不得提出任何异议。
第三条 甲方应当提供确切的需求和真实的信息,以便乙方提供居间服务。
甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息,包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的,应当书面通知甲方,甲方应当及时提供给乙方,一般不超过三个工作日。
第四条 乙方的居间报酬为人民币十万元。
第五条 乙方完成居间服务的,甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。
1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内,支付乙方人民币五万元的居间报酬;
2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内,再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬,该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的,应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的,每逾期一日需支付乙方违约金一千元。
第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息,不得对外泄露,否则,泄露方应支付违约金人民币三万元,但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的,依照相关规定执行。
第六条 本合同在履行过程中发生的争议,甲、乙双方应当协商解决;协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条 如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日