染雾小区建筑工程安全协议书范本 篇一
近年来，随着城市化的发展，小区建筑工程的安全问题也逐渐引起人们的关注。为了确保小区建筑工程的安全，保障居民的生命财产安全，制定一份小区建筑工程安全协议书是非常必要的。下面是一份小区建筑工程安全协议书范本，供参考使用。
小区建筑工程安全协议书
第一章 总则
第一条 为了确保小区建筑工程的安全，保障居民的生命财产安全，本协议书依据相关法律法规制定。
第二条 本协议书适用于小区建筑工程的所有参与者，包括开发商、施工单位、监理单位、设计单位、物业管理单位等。
第三条 小区建筑工程的安全责任应当由所有参与者共同承担，各方应加强沟通与合作，共同维护小区建筑工程的安全。
第二章 安全管理
第四条 各参与者应设立专门的安全管理部门或安全管理岗位，负责小区建筑工程的安全管理工作。
第五条 安全管理部门或安全管理岗位应制定相应的安全管理制度，并向所有参与者进行宣传和培训，确保各方都了解并遵守相关规定。
第六条 各参与者应定期进行安全检查，及时发现和排除安全隐患，并记录检查结果和处理情况。
第三章 安全责任
第七条 开发商应在项目启动前委托专业机构进行安全评估，确保小区建筑工程的安全可行性。
第八条 施工单位应制定详细的施工方案，明确工程施工过程中的安全措施，并确保施工人员具备相应的安全技能。
第九条 监理单位应对施工单位的施工方案进行审核，并对施工过程进行监督和检查，确保施工符合相关安全规定。
第十条 设计单位应在设计过程中充分考虑小区建筑工程的安全性，确保设计方案符合相关安全要求。
第十一条 物业管理单位应对小区建筑工程进行日常的安全巡查和维护，及时发现和处理安全问题。
第四章 安全预案
第十二条 各参与者应制定相应的安全预案，明确各自的应急责任和应急措施，以应对突发事件和灾害。
第十三条 安全预案应定期进行演练和检验，确保预案的可行性和有效性。
第五章 安全教育
第十四条 各参与者应加强安全教育，提高员工的安全意识和安全技能。
第十五条 安全教育应包括理论培训和实践操作，以提高员工应对突发事件和灾害的能力。
第六章 违约责任
第十六条 凡违反本协议书的任何规定，导致小区建筑工程安全问题的发生，应承担相应的法律责任。
第十七条 如因违约方的违约行为给其他参与者造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
第七章 附则
第十八条 本协议书自签订之日起生效，有效期为小区建筑工程竣工验收合格之日起。
第十九条 本协议书的解释权归小区建筑工程安全协议书的制定方所有。
小区建筑工程安全协议书范本 篇二
在小区建筑工程中，安全问题是一个非常重要的方面。为了确保小区建筑工程的安全，各方应加强沟通与合作，共同维护小区建筑工程的安全。下面是一份小区建筑工程安全协议书范本，供参考使用。
小区建筑工程安全协议书
第一章 总则
第一条 本协议书依据相关法律法规制定，适用于小区建筑工程的所有参与者。
第二条 本协议书的目的是确保小区建筑工程的安全，保障居民的生命财产安全。
第三条 各参与者应共同承担小区建筑工程的安全责任，加强沟通与合作，共同维护小区建筑工程的安全。
第二章 安全管理
第四条 各参与者应设立专门的安全管理部门或安全管理岗位，负责小区建筑工程的安全管理工作。
第五条 安全管理部门或安全管理岗位应制定相应的安全管理制度，并向所有参与者进行宣传和培训。
第六条 各参与者应定期进行安全检查，及时发现和排除安全隐患，并记录检查结果和处理情况。
第三章 安全责任
第七条 开发商应在项目启动前进行安全评估，确保小区建筑工程的安全可行性。
第八条 施工单位应制定详细的施工方案，明确工程施工过程中的安全措施。
第九条 监理单位应对施工单位的施工方案进行审核，并对施工过程进行监督和检查。
第十条 设计单位应在设计过程中充分考虑小区建筑工程的安全性。
第十一条 物业管理单位应对小区建筑工程进行日常的安全巡查和维护。
第四章 安全预案
第十二条 各参与者应制定相应的安全预案，明确各自的应急责任和应急措施。
第十三条 安全预案应定期进行演练和检验，确保预案的可行性和有效性。
第五章 安全教育
第十四条 各参与者应加强安全教育，提高员工的安全意识和安全技能。
第十五条 安全教育应包括理论培训和实践操作，以提高员工应对突发事件和灾害的能力。
第六章 违约责任
第十六条 凡违反本协议书的任何规定，导致小区建筑工程安全问题的发生，应承担相应的法律责任。
第十七条 如因违约方的违约行为给其他参与者造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
第七章 附则
第十八条 本协议书自签订之日起生效，有效期为小区建筑工程竣工验收合格之日起。
第十九条 本协议书的解释权归小区建筑工程安全协议书的制定方所有。
以上是小区建筑工程安全协议书的范本，希望能够对各方在小区建筑工程中确保安全起到一定的指导作用。各参与者应严格按照协议书的要求履行安全责任，共同维护小区建筑工程的安全。
小区建筑工程安全协议书范本 篇三
总包方(甲方)：
分包方(乙方)：
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议书：
一、 甲方职责
1、 认真执行国家和市政府、市建委颁发的各种安全生产法规规程、标准，对乙方在本单位的施工范围内履行安全生产监督、检查、指导和管理责任。
2、 甲方要对乙方操作人员的五证(进京证、做工证、身份证、婚育记录、特种操作人员上岗证)进行核查，对乙方的人员发现有证件手续不全;未成年童工等与《劳动法》相违背人员进行清退，并做出相关处理。
3、 甲方要对乙方施工人员进行入场安全生产教育，学习国家、建委、企业的安全生产方针规程制度，操作规程等条例，并签订安全生产教育登记表格等。
4、 甲方随时在施工过程中监督检查乙方执行安全生产技术交底的执行情况，监督对违章、隐患的整改落实工作并有文字记录。
5、 甲方管理人员做到不违章指挥、违章操作。
二、 乙方职责
1、 认真学习严格遵守国家、市政府、建委颁发的各项安全生产法规和规定，并严格遵守工程项目经理部制定的各项安全管理制度和措施。
2、 乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守甲方各项安全规章制度。
3、 乙方要认真贯彻执行甲方对分部、分项、分工种的安全技术交底要求，乙方的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。
4、 乙方必须保持本队人员的相对稳定，人员变更事先向有关领导和部门报告，工人进行施工作业之前必须接受进场“三级”安全生产教育和学习，并参加安全培训教育考试合格后，签订安全生产教育登记表方准上岗。
5、 乙方在施工期间必须接受甲方安全生产，文明施工方面的检查;督促、指导对查出的问题必须在限期内整改，对拖延不改或不认真整改的甲方有权暂停施工作业。对严重违章指挥，操作仍存在重大安全隐患的，总包单位有权发放出指令书，令其停工整顿并按规定给予处罚。
6、 由甲方提供的机械设备。脚手架等设备在搭设、安装完毕交付使用前，甲方需会同有关乙方共同按规定验收，并做好移交使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。
7、 乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护措施、保险装置、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、变动，如确需拆除、变动的必须经甲方施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。
8、 乙方的特殊作业人员
必须经安全教育和安全技术培训，考试合格取得北京市安全生产管理部门颁发的上岗操作证后，放准上岗作业，严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。
9、 乙方必须严格执行防火、防爆制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动明火，消防器材不准挪作他用，电焊气割、防水等作业应按规定办理用火审批手续，严禁使用电炉及其他电热器具。
10、 由甲方提供的电器设备，乙方在使用前应先进行检测，如未符安全使用规定的，应及时向甲方提出，甲方应积极落实整改，合格后放准使用，严禁擅自乱拖、乱拉、私接电气线路及电气设备。
11、 贯彻“谁施工谁负责安全防火”的原则。乙方在施工期间发生事故应积极组织抢救伤员、保护现场并立即上报。
12、 各专业承包队(包工队)的负责人应对本施工人员在施工生产中施工安全和身体健康状况负责。经常检查本队人员在作业现场的安全生产状况和身体健康状况，发现不安全隐患、问题及时纠正，重大安全隐患应立即上报有关领导。
13、 乙方监督教育本队施工人员遵守安全操作规程和劳动纪律，做到不违章指挥、不违章作业、不违章劳动纪律，认真执行安全生产技术交底，服从安全人员的检查指导。对不安全作业环境积极提出意见，并有权拒绝违章操作。提高自我防护能力。
14、 乙方要协助项目经理部做好施工现场的环境保护工作。
三、 补充条款
1、乙方如违反条款的要求发生人员伤亡事故责任自负。
2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙承担违约责任和经济支出，因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担违约责任和经济支出。
3、当甲、乙双方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
4、本协议在双方签字盖章后立即生效。
5、本协议一式两份、双方各执一份，具有同等效力。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表： 法定代表：
(或委托代理人)： (或委托代理人)：
日期： 日期：
小区建筑工程安全协议书范本 篇四
工程项目名称：
工程地点：
甲方(建设单位)：
地址：
法定代表人(委托代理人)：
乙方(施工单位)：
法定代表人(委托代理人)：
地址：
丙方(安全文明费专用账户银行)：
地址：
法定代表人(委托代理人)：
丁方(建设工程安全生产监督机构)：
根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》(湘建建〔 〕 号规定， (以下简称“甲方”)、 (以下简称“乙方”)、
(以下简称“丙方”)、 (以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上，就 工程安全防护文明施工措施费(以下简称“安全文明费”)支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条 乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文明费专用账户(以下简称“专用账户”)，该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条 乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料：
(一)营业执照(正本)、机构代码证(正本)、资质证书、税务登记证等;
(二)存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文 等;
(三)法定代表人的身份证，或托代理人的身份证及委托书。
第三条 甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。
第四条 乙方在从专用账户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。
第五条 丙方应根据丁方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到乙方的基本账户或其项目的账户。
第六条 甲方未及时向乙方专用账户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。
第七条 丁方应定期对专用账户安全文明费存拨情况进行检查，丙方应予配合。
第八条 丙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现乙方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丁方报告。
第九条 甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。
第十条 丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。
第十一条 乙方不得利用专用账户规避其它法律责任。
第十二条 丙方有下列情形之一的，由丁方及时告知，情节严重的，丁方可撤销乙方在丙方开立的专用账户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：
(一)不及时划拨安全文明费的;
(二)不按协议约定履行相关义务的;
(三)监督不力，致使专用账户资金挪为他用的;
(四)与甲、乙方合谋违反本协议约定的;
(五)其他违反本协议约定内容的。
第十三条 丙方遇到法院冻结、划拨专用账户资金时，应告知法院办案工作人员该账户的性质，并及时通知丁方，必要时由丁方会同相关人民法院协调处理。
第十四条 四方约定的其他内容：
第十五条 乙方已经完成施工合同约定的工程任务，经甲方书面同意并经丁方确认后，可结清专用账户余额，做好专用账户销户，本协议关系终止。
第十六条 本协议自四方签字并盖章后生效。
甲方(建设单位)：
法定代表人(委托代理人)：
乙方(施工单位)：
法定代表人(委托代理人)：
丙方(安全文明费专用账户银行)：
法定代表人(委托代理人)：
丁方(建设工程安全生产监督机构)：
年 月 日
小区建筑工程安全协议书范本 篇五
建筑施工安全生产协议
发包单位：_____________________委员会(以下简称甲方)
承包单位：_____________________(以下简称乙方)
甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概况：
1、工程名称：_____________________
2、工程地址：_____________________
二、工程项目期限：
自_____年_____月_____日起开工至竣工为止。
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工程的方针政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：工程项目由乙方按甲方的要求编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、乙方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前、乙方应组织召开现场安全教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间，乙方指派姚亚军同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派曲爱兵同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。在生产操作过程中的安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
8、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备工具用品等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后，方可施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。
10、 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及单位负责承担。
11、 特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。
12、 乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。
13、 乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方可使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
14、 乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇到有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
15、 贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等)，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。
16、 本协议经双方代表签字后即生效。本协议一式四份，甲、乙方各执两份。
甲方：___________________________________
甲方代表：___________________________________
日期：___________________________________ 乙方：___________________________________ 乙方代表：___________________________________ 日期：___________________________________
小区建筑工程安全协议书范本 篇六
建设单位：_________________(以下简称甲方)
施工单位：_________________(以下简称乙方)
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条、工程项目：_________________
第二条、施工地址：_________________
第三条、甲方安全责任
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出
场。
4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
