染雾最新购房协议合同样板 篇一
随着房地产市场的发展和国家政策的调整，购房合同成为买卖双方保障权益的重要法律文件。为了更好地规范购房合同的内容和流程，降低纠纷风险，我们特别制定了最新的购房协议合同样板。
一、合同基本信息
购房协议合同的第一部分是合同基本信息，包括合同双方的姓名、身份证号码、联系方式等个人信息，以及房屋的详细信息，如房屋所在地、面积、楼层等。同时，合同还应包括购房的价格、付款方式、交付时间等重要条款。
二、产权情况
购房合同的第二部分是产权情况，包括房屋的权属证明、土地使用证等法律文件的核实。双方应确保房屋的产权清晰，不存在任何纠纷或法律风险。此外，合同还应明确房屋的用途，如住宅、商业用途等。
三、支付方式和期限
购房合同的第三部分是支付方式和期限。合同应明确购房款的支付方式，如一次性付款、分期付款等，并约定具体的付款期限和金额。双方应在合同中明确约定逾期付款的违约责任和补偿方式，以确保双方权益。
四、交房验收和质量保证
购房合同的第四部分是交房验收和质量保证。合同应明确约定买方对房屋的验收标准和流程，以及开发商对房屋质量的保证期限和责任。双方应共同参与房屋的交房验收，并在合同中约定相关的违约责任和补偿方式。
五、其他条款
购房合同的最后部分是其他条款，包括不可抗力条款、争议解决方式等。合同应明确约定在不可抗力情况下的责任免除和解决途径。双方还可以约定适用的法律和争议解决的方式，如调解、仲裁或诉讼等。
最新购房协议合同样板的制定旨在规范购房合同的内容和流程，保障买卖双方的权益。在签订购房合同前，双方应认真阅读合同的各项条款，并在有需要的情况下进行合理的修改和补充。购房合同的签订是一项重要的法律行为，双方应保持真实、诚信的原则，确保合同的有效性和合法性。同时，双方还可以寻求专业律师的意见和建议，以确保购房合同的合理性和公平性。只有在合同的基础上，买卖双方才能够安心地进行购房交易，避免纠纷和法律风险的发生。
最新购房协议合同样板 篇二
近年来，随着房地产市场的快速发展和购房需求的增加，购房合同成为了买卖双方交易的关键文件。为了更好地保护买卖双方的合法权益，我们特别制定了最新的购房协议合同样板。
一、合同基本信息
购房协议合同的第一部分是合同基本信息。合同中应包括买卖双方的姓名、身份证号码、联系方式等个人信息，以及房屋的具体信息，如房屋所在地、建筑面积、楼层等。此外，合同还应明确购房的价格、付款方式、交付时间等重要条款。
二、产权情况
购房合同的第二部分是产权情况。合同中应包括房屋的权属证明、土地使用证等法律文件的核实。双方应确保房屋的产权清晰，不存在任何纠纷或法律风险。此外，合同还应明确房屋的用途，如住宅、商业用途等。
三、支付方式和期限
购房合同的第三部分是支付方式和期限。合同中应明确约定购房款的支付方式，如一次性付款、分期付款等，并约定具体的付款期限和金额。双方应在合同中明确约定逾期付款的违约责任和补偿方式，以确保双方权益。
四、交房验收和质量保证
购房合同的第四部分是交房验收和质量保证。合同中应明确约定买方对房屋的验收标准和流程，以及开发商对房屋质量的保证期限和责任。双方应共同参与房屋的交房验收，并在合同中约定相关的违约责任和补偿方式。
五、其他条款
购房合同的最后部分是其他条款，包括不可抗力条款、争议解决方式等。合同中应明确约定在不可抗力情况下的责任免除和解决途径。双方还可以约定适用的法律和争议解决的方式，如调解、仲裁或诉讼等。
最新购房协议合同样板的制定旨在规范购房合同的内容和流程，保障买卖双方的权益。在签订购房合同前，双方应仔细阅读合同的各项条款，并在有需要的情况下进行合理的修改和补充。购房合同的签订是一项重要的法律行为，双方应保持真实、诚信的原则，确保合同的有效性和合法性。此外，双方还可以寻求专业律师的意见和建议，以确保购房合同的合理性和公平性。只有在合同的基础上，买卖双方才能够安心地进行购房交易，避免纠纷和法律风险的发生。
最新购房协议合同样板 篇三
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方代购住房一事达成如下协议：
一、代购住房概况
指定房屋地址：
楼 层 区 域 ：
面 积:
开 发 单 位 ：
价 格 区 间 ：
二、定金支付
甲乙双方在签订本协议时，甲方向乙方支付人民币 作为购买上述房屋之定金(以房管局收据为凭证)(或直接交到开发商，开发商出凭证)。
三、手续费
双方办理定金交付手续后，当日甲方需向乙方支付手续费人民币 (以乙方收据为凭证)。
四、办理手续时间
乙方负责于 年 月 日 前协助甲方到开发单位与甲方办理上述房产买卖合同手续 。
五、违约责任
乙方到期如无法协助甲方买到上述协议内房产或不协助乙方办理相关手续，须 个月内无条件退还甲方房屋定金、手续费，并按年利率赔付给甲方。如甲方到期不配合办理相关手续，则视为甲方违约。乙方在扣除相关费用后退回房屋定金和手续费。甲乙双方决定延迟签订买卖合同的必须经协商一致，并出具书面协议书。
(本协议一式两份)，双方签字盖章有效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日 年 月 日
最新购房协议合同样板 篇四
购 房 协 议
甲方： 张_
乙方： 张__
根据根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上。就甲方以乙方名义共同购房达成如下协议，并作出公证：
一、甲乙双方基于客观真实的情况共同作出以下约定：
1、20__年 11 月15 日，甲方以乙方名义购买__市__区__街_号 ___室 面积___平的商品房(以下简称“所购房屋”)一套，乙方同意甲方以乙方的名义购买以上房屋。购房合同由甲方持有和保管。
二、关于所购房屋权属约定如下：
1、甲方以乙方名义共同所购房屋的所有权归甲方所有;乙方及其配偶、子女对该所购房屋无任何权益。
三、关于所购房屋所有付款的约定如下：
1、购房首付款、按揭房款等所有因所购房屋所产生的款项均由甲方单独承担处理;以上所有交款凭据均由甲方保管。
四、关于所购房屋的使用及甲乙双方权利义务的约定：
1、甲方享有对所购房屋全权占有、永久使用、收益及处分的权利;
2、因甲方实际占有并使用该楼房，乙方不得做影响甲方正常使用的行为，在甲方使用过程中，甲方有权根据自身需要随时要求乙方配合办理所购房屋的产权变更登记手续，以及涉及必须乙方出面签名等事项;
3、乙方负责将本协议购房事宜告知乙方的所有利害关系人，包括子女及配偶，因其利害关系人的原因导致房屋所在权出现纠纷，视为乙方违约;
4、乙方及其亲属不得对该房屋主张任何权益，更不得作为遗产发生继承关系;
5、因甲方为该房屋的所有人及使用人，作为代理人的乙方和名义上的产权人，在任何情况下不得对该所购房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与等行为，乙方以上行为均无效。
五、关于违约责任的约定：
1、因所购房屋产生的其它任何纠纷由甲方负责处理，因此给乙方造成经济损失时，由甲方全额赔偿。
2、乙方若就所购房屋进行转卖、出租、侵占、破坏、抵押及赠与，视乙方违约;
3、对于乙方造成的违约行为，直接或间接的对甲方造成的任何损失，将由乙方负责，甲方可对乙方保留继续追究法律责任的权利。
六、其他约定：
1、本协议甲、乙双方签字和按印后生效，房屋变更登记后失效。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲 方： 身份证号：
乙 方： 身份证号：
最新购房协议合同样板 篇五
甲方(卖购房指标方)： 身份证号： 电话： 住址：
乙方(买购房指标方)： 身份证号： 电话： 住址：
甲、乙双方及配偶本着平等、自愿的原则，经协商一致，就 江苏师范大学李红斌 的购房权转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、房屋性质：本房屋是由 江苏师范大学 的名义兴建的集资房，甲方是江苏师范大学的工作人员，现有一个购买一套住房的购房指标。
二、甲方的权利和义务：
1、在签订本协议后，应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方有义务协助乙方及时按 江苏师范大学的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续，协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续，但甲方不承担相关手续费;
2、在签订本协议后，甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续，除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所 有相关费用外，甲乙双方不得要求对方支付其它的费用;
3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建，或者由于甲方工作调动而使购房指标取消，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项学校返还甲方后，甲方应在一周内返还乙方;
4、甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人;
5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知)，二十四小时内通知乙方;
6、当房屋建成并交房时，甲方应及时通知乙方，并在两日内将房屋钥匙交给乙方。
7、甲方配偶 及子女 保证同意甲方转让的所有条款，乙方在以后办理更名或过户过程中，甲方及家属必须积极配合办理。
四、乙方的权利和义务：
1、在签订本协议后，乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费。
2、若三年内学校由于各种原因没有开工建设乙方有权要求甲方退还购房指标转让费和已交的房款;
3、为了办理房贷方便 乙方在办理房产证时有权将房证办到第三方名下，甲方不得干预及索取其他费用。
4、本协议签订后，甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于：房屋面积的赠送和增加，房屋相关税费的减免)均由乙方享受，甲方不得借此要求乙方再行补偿;
5、乙方配偶 保证同意乙方接受的条款。
五、违约责任：
1、本协议签订后，甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人，导致乙方未能购买该房屋的，视甲方违约，甲方除应返还乙方已支付的`房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并赔偿双倍购房指标转让费。乙方违约或终止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费，购房款及其它已支付款项学校返还甲方后，但甲方应在一周内返还乙方;
2、在房屋选房、更名、过户等过程中，由于乙方不能按时交清房款及手续费等，造成房屋不能顺利选购、更名、过户，甲方不承担责任，且不退还购房指标转让费。
3、在乙方最终取得房屋所有权之前，乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途，否则乙方以违约论处。
4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行，本协议自动失效，且不视为双方违约。按本条解除协议时，甲方应退还给乙方已付全部款项(包括但不限于已付购房指标转让费,购房款及其它已支付款项学校返还甲方后，甲方应在一周内返还乙方)。
5、开发商向甲方交付房屋当日，甲方即告知乙方，并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后，所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。
6、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房权转让协议内容，本协议也不对开发商公开。
7、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确，甲、乙双方均达成合意，双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确定购房指标转让费价格。
8、届时该套房屋的实际价格，以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。
9、本协议签订时，已经过双方配偶及子女同意。
六、其他
1、签订本协议时，甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件。甲方还向乙方提供工作证和结婚证的复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件，届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件和提供给第三方，否则追究法律责任。
2、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行的，甲方应提前通知乙方，并继续配合乙方取得相关权益。
七、未尽事宜及争议解决方式：本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。协商不成的，依法向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
八、本协议共五页，壹式三份，甲乙双方各执壹份，见证方备案壹份，协议自双方签字之日起生效。
甲方签字： 乙方签字：
甲方配偶签字： 乙方配偶签字：
见证方签字： 签署日期：
最新购房协议合同样板 篇六
编号_________________
委托方：____________________________(以下简称甲方)
受托方：________房地产有限公司(以下简称乙方)
甲、乙双方经过友好协商，在自愿、平等、相互信任的基础上签订本意向书，并承诺共同遵守。
第一条：预购价格及购买方式
1.甲方同意以人民币___________________________元整(小写：___________元)购买由乙方提供的坐落在天津市_______区_______________________________的房屋(以下简称“该房屋”)，此预购价格不包括该房屋所有权登记变更(过户)等相关税、费及服务费。
2.购买方式：a.一次性付款□;b.按揭贷款□;c.公积金贷款□;d.组合贷款□
第二条：约定事宜
1.甲方在签订本意向书之时，向乙方交纳预付意向金人民币_________________________元整(小写：____________元)。
2.甲方与该房屋所有权人签订《房屋买卖(置换)居间合同》之时，此预付服务费自动转为服务费，服务费具体金额以该《房屋买卖(置换)居间合同》中约定为准，多退少补。
3.签订本意向书后，乙方将按照甲方同意的预购价格与该房屋所有权人洽谈协商，努力促成该房屋交易。
4.签订本意向书后，甲方不得以任何理由降低预购价格或不购买该房屋，否则视为甲方违约。
第三条：违约责任
1.如因该房屋所有权人原因，造成甲方不能购买该房屋，则乙方承诺将收到的甲方预付服务费如数退还给甲方(不计算利息)，双方无责，本意向书同时废止并由乙方收回。
2.如因甲方原因，不能按照此预购价格购买该房屋，则乙方收取的预付服务费不予还，转为违约金，转为违约金后本意向书同时废止并由乙方收回。
第四条：协议生效、终止及争议解决方式
本意向书自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效，达成该房屋交易或双方约定废止本意向书后终止。本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。在履行本意向书过程中若发生争议，可向人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：_________房地产有限公司
证件号码：连锁店：
联系地址：经手人：
联系电话：电话：
日期：日期：
