染雾最新房产销售协议书 篇一
在当今繁忙的房地产市场中，购房者和开发商之间签订一份完整的销售协议书是至关重要的。这份协议书不仅可以保护双方的权益，还可以规范交易的流程和细节。下面是一份最新的房产销售协议书范本，旨在为购房者和开发商提供指导。
协议书标题：最新房产销售协议书
第一条：协议双方
本协议由以下双方签订：
购房者姓名：____________________
身份证号码：____________________
住址：__________________________
电话号码：______________________
开发商：________________________
地址：__________________________
电话号码：______________________
第二条：房产信息
1. 房产名称：____________________
2. 房产位置：____________________
3. 房产面积：____________________
4. 房产用途：____________________
5. 房产价格：____________________
第三条：交易条件
1. 首付款：购房者在签署本协议时需支付的首付款为房产总价的______%。
2. 贷款：购房者在签署本协议时需提供贷款证明，并在______日内办理贷款手续。
3. 过户费用：过户费用由购房者承担，具体费用为__________。
4. 交付时间：房产的交付时间为本协议签署后的______日内。
5. 交付条件：房产交付时，购房者需支付剩余房款，并领取相关产权证明。
6. 其他条件：____________________
第四条：违约责任
1. 若购房者违约，购房者将承担违约金，违约金金额为房产总价的________%。
2. 若开发商违约，开发商需返还购房者已支付的全部房款，并支付违约金，违约金金额为房产总价的________%。
第五条：其他条款
1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的任何修改或补充须经双方书面同意。
3. 本协议的有效期为______年，自签署之日起计算。
第六条：争议解决
双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向当地房地产交易仲裁委员会提起仲裁，也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条：协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
购房者： 开发商：
签字：_______________ 签字：_______________
日期：_______________ 日期：_______________
最新房产销售协议书 篇二
随着房地产市场的发展，购房者和开发商之间签订一份详细的房产销售协议书变得越来越重要。这份协议书不仅可以保护双方的权益，还可以规范交易的流程和细节。下面是一份最新的房产销售协议书范本，为购房者和开发商提供指导。
协议书标题：最新房产销售协议书
第一条：协议双方
本协议由以下双方签订：
购房者姓名：____________________
身份证号码：____________________
住址：__________________________
电话号码：______________________
开发商：________________________
地址：__________________________
电话号码：______________________
第二条：房产信息
1. 房产名称：____________________
2. 房产位置：____________________
3. 房产面积：____________________
4. 房产用途：____________________
5. 房产价格：____________________
第三条：交易条件
1. 首付款：购房者在签署本协议时需支付的首付款为房产总价的______%。
2. 贷款：购房者在签署本协议时需提供贷款证明，并在______日内办理贷款手续。
3. 过户费用：过户费用由购房者承担，具体费用为__________。
4. 交付时间：房产的交付时间为本协议签署后的______日内。
5. 交付条件：房产交付时，购房者需支付剩余房款，并领取相关产权证明。
6. 其他条件：____________________
第四条：违约责任
1. 若购房者违约，购房者将承担违约金，违约金金额为房产总价的________%。
2. 若开发商违约，开发商需返还购房者已支付的全部房款，并支付违约金，违约金金额为房产总价的________%。
第五条：其他条款
1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的任何修改或补充须经双方书面同意。
3. 本协议的有效期为______年，自签署之日起计算。
第六条：争议解决
双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向当地房地产交易仲裁委员会提起仲裁，也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条：协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
购房者： 开发商：
签字：_______________ 签字：_______________
日期：_______________ 日期：_______________
最新房产销售协议书 篇三
甲方：____________
乙方：____________
甲乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
1、甲方自愿将坐落在____________（建筑面积壹佰伍拾壹平方米，二层，杂房面积约贰拾平方米）房地产出卖给乙方。四界以证号上所标为准。
2、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币____________元整（____________元）。付款方式，双方签定合同时一次性付清。
3、甲方保证该房屋合法，权属清楚，有合法的土地使用权，该房屋未办房产证手续，如乙方要办理手续，新产生的有关税费由乙方承担。甲方应积极配合乙方办理有关房屋过户手续。
4、甲方应在______年______月______日前将房产交付乙方，届时该房产应无任何争议，交付该房时，甲方不得损坏该房屋的结构。
5、合同签定后，如一方违反本合同条款，应向对方支付陆万元违约金。
6、本房屋买卖合同书一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。
甲方签字：____________
乙方签字：____________
日期：__________________
最新房产销售协议书 篇四
甲方：__________________________
乙方：__________________________
丙方：__________________________
甲、乙、丙三方经协商一致，就乙方向甲方购买房屋一事，达成如下协议：
一、房屋概况
出卖房屋坐落于_______市_______路_______号，建筑面积约_______平方米，该房屋未办理房产证、契证、土地证。甲方以该房屋为抵押，在______________银行______________支行办理了按揭借款（详见房屋购买合同及借款合同）
二、甲方现同意将该房屋卖给乙方，转让价格暂定为_______万元，在甲方做出房产证和契证后，在乙方总出价_______万元（包括转让价和所有其他费用）的范围内对转让价作适当调整。
三、甲、乙双方委托丙方代为办理房屋买卖。双方各向丙方支付买卖定金_______万元。
四、在甲方办好产权证和契证后，三方与工行之江支行签定监督支付协议书，乙方按该协议书的约定，将相应款项支付给银行。
五、甲方保证在_______年_______月_______日之前办好土地证。
六、在甲方办好土地证后，丙方代为办理房屋过户手续，乙方到工行之江之行办理房屋转按揭借款手续。
七、在甲方办好契证和产权证后
（1）甲、乙双方办理房屋交接手续，自乙方与承租人签定新的租赁合同之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租赁合同押金_______元，并向乙方支付已收取的租金。
（2）甲方将押金_______元及已收取的租金7万元于新租赁合同签定之日交付给丙方，在双方结算后由丙方支付给乙方。
八、甲方保证新的房屋租赁合同的租金为_______万元，否则，甲方将返还乙方转让款_______万元。
九、税费
1.该房屋交易的税费由甲乙双方各自承担。本协议签订后，甲方预付代理方税费_______元，乙方预付代理方税费_______元，交易完成后按实际结算。
2.交易完成后，甲方交付代理方_______元服务费。乙方交付代理方_______元服务费。
十、甲乙双方及代理方责任
1.甲方确保房源可靠、手续合法；并提供交易所需的相关证明资料和原房屋承租人放弃该房屋的优先购买权的书面声明。
2.乙方应按协议履行责任，并提供交易所需的相关证明资料。
3.代理方确保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有权证》，土地证在领取房屋所有权证、契证_______个工作日后交付乙方。
十一、违约责任
1.乙方违约，已交付的定金不予退还。该定金在扣除代理费_______元后归甲方所有。如甲方违约，甲方应赔偿乙方_______元，赔偿代理方代理费元。乙方已交付的定金元由代理方负责退还乙方。
2.在签订《杭州市房屋转让合同》后出现的违约责任由违约方承担。
十二、本协议一式三份，甲乙双方和代理方各执一份。
甲方：__________________
联系电话：______________
乙方：__________________
联系电话：______________
丙方：__________________
联系电话：______________
签订日期：______________
最新房产销售协议书 篇五
甲方：
乙方：
买卖双方根据中华人民共和国法律和《深圳经济特区商品房产管理规定》，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：
一、卖方有房产 个单元座落在xx市 第 座 楼 单元。合计面积 平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为 币 百 拾 万 千 百 拾 元整。(原楼价为 币 百 拾 万 千 百 拾 元整)。
二、买方对上述房屋已核实，并审阅了房产权证书及有关资料后同意交付上述房产价款，买卖双方一致自愿成交。
三、双方在本合同上签署时，买方当即将房产全部的价款交给卖方，卖方在收到该房产价款后，即将上述房产证书及有关资料交给买方。
四、双方买卖成交后，即携带房产权征书到xx市房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产所有权即归买方所有。
五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无关。
六、买方在交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。
七、本合同发生纠纷时应本着友好协商解决，如不能解决时，应提请xx市仲裁机构仲裁或xx市人民法院裁决。
八、本合同在双方签署后经xx市公证处公证之日起生效。
九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共 页，为一式三份，买卖双方各执一份，xx市公证处一份，均具同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
最新房产销售协议书 篇六
出卖人(甲方)：____________身份证号码：__________________
买受人(乙方)：____________身份证号码：__________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房产等相关事宜达成如下协议，以资共同遵守：
一、甲方自愿将其位于_____________________________的房产及其土地使用权(一层车库一处，建筑面积_____平方米；车库门前附属场地_________平方米及附属卷闸门、防盗窗等设施，上述内容以下简称本房屋)以人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金______万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方须无条件协助乙方办理房屋产权过户手续，办理过户手续发生的契税、土地出让金由乙方负担。
甲方承担本合同转让的房屋及土地税费。乙方在甲方交付房屋后一次性将房款交付甲方。(交易后甲方给乙方写好收据)
四、本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳购房后应付的各项物业费用。
本合同签订后，甲方不得以本房屋为关联与他人订立任何合同。
六、违约责任
1、甲方应当于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之三计算违约金支付给乙方。逾期超过______天时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日______计算的违约金给甲方。逾期超过______天时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照下述两种算法取高值返还乙方：
(1)本房屋合同转让金额本金及利息，利息按年息______%计算，计息期自合同签订日起算；
(2)解除合同时本房屋市场评估价，并赔偿乙方的房屋装修费用，搬迁等损失。
5、如因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方；如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述方式解决：依法向人民起诉。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
九、本合同一式______份，甲、乙方各执______份。
甲方：____________
________年____月____日
乙方：____________
________年____月____日
见证人：____________
________年____月____日
