设计方案合同内容 篇一
设计方案合同是设计师与客户之间就设计项目达成一致的法律文件。合同的内容通常包括双方的基本信息、项目的具体要求、设计师的责任和权益、费用和付款方式等内容。以下是设计方案合同的一般内容:
1. 合同的标题和日期:合同应明确标注为设计方案合同,并注明合同签订的日期,以便双方可以准确了解合同的签署时间。
2. 合同的双方信息:合同应包括设计师和客户的基本信息,如姓名、地址、联系方式等。双方应确保提供准确的信息,以便在合同履行过程中进行有效的沟通和联系。
3. 项目的具体要求:合同应详细描述设计项目的具体要求,包括设计方案的主题、风格、功能需求等。设计师和客户应根据项目的特点和需求达成共识,并确保在合同中明确记录下来,以便后续的设计和沟通。
4. 设计师的责任和权益:合同应明确规定设计师在项目中的责任和权益。设计师应承诺按照客户的要求提供设计方案,并保证设计方案的质量和创意。同时,设计师也应享有合理的权益,如设计稿的版权等。
5. 费用和付款方式:合同应明确规定设计师的费用和付款方式。费用可以根据设计项目的复杂程度和设计师的经验水平进行协商确定。付款方式可以分期付款或一次性付款,合同应明确规定每次付款的时间和金额。
6. 合同的履行和解除:合同应明确规定双方在合同履行过程中的权利和义务,以及解除合同的条件和方式。当一方违反合同约定时,另一方有权解除合同并要求相应的赔偿。
7. 争议解决方式:合同应明确规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。可以选择仲裁、诉讼或协商等方式解决争议,并明确约定解决争议的地点和法律适用。
设计方案合同是设计项目进行顺利进行的基础,合同的内容应尽量详细和明确,以避免后续的争议和纠纷。设计师和客户双方在签署合同时应仔细阅读合同内容,并在确保无误后签署。通过明确的设计方案合同,设计项目可以更加有序和高效地进行,双方的权益也能够得到有效的保护。
设计方案合同内容 篇二
在设计行业中,设计方案合同是设计师与客户之间就具体项目达成一致的法律文件。设计方案合同的内容通常包括项目的具体要求、设计师的责任和权益、费用和付款方式等。以下是设计方案合同的一般内容:
1. 合同的标题和日期:合同应明确标注为设计方案合同,并注明合同签订的日期,以便双方可以准确了解合同的签署时间。
2. 合同的双方信息:合同应包括设计师和客户的基本信息,如姓名、地址、联系方式等。双方应确保提供准确的信息,以便在合同履行过程中进行有效的沟通和联系。
3. 项目的具体要求:合同应详细描述设计项目的具体要求,包括设计方案的主题、风格、功能需求等。设计师和客户应根据项目的特点和需求达成共识,并确保在合同中明确记录下来,以便后续的设计和沟通。
4. 设计师的责任和权益:合同应明确规定设计师在项目中的责任和权益。设计师应承诺按照客户的要求提供设计方案,并保证设计方案的质量和创意。同时,设计师也应享有合理的权益,如设计稿的版权等。
5. 费用和付款方式:合同应明确规定设计师的费用和付款方式。费用可以根据设计项目的复杂程度和设计师的经验水平进行协商确定。付款方式可以分期付款或一次性付款,合同应明确规定每次付款的时间和金额。
6. 合同的履行和解除:合同应明确规定双方在合同履行过程中的权利和义务,以及解除合同的条件和方式。当一方违反合同约定时,另一方有权解除合同并要求相应的赔偿。
7. 争议解决方式:合同应明确规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。可以选择仲裁、诉讼或协商等方式解决争议,并明确约定解决争议的地点和法律适用。
设计方案合同的内容应尽量详细和明确,以避免后续的争议和纠纷。设计师和客户在签署合同时应仔细阅读合同内容,并在确保无误后签署。通过明确的设计方案合同,设计项目可以更加有序和高效地进行,双方的权益也能够得到有效的保护。
设计方案合同内容 篇三
工 程 名 称:____________
工 程 地 点 :____________
设计证书等级:____________
发 包 人:____________
设 计 人:____________
签订日期:___________年 _______月 _______日
发包人委托设计人承担装修室内工程设计,经双方协商一致,签订本协议。
第一条 本合同依据下列文件签订:____________
1.1《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1. 本设计不包括园林、厨房和智能化设计。
2. 本设计不负责建报图和竣工图。
第二条 本合同设计工程的内容:____________名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:____________
第四条设计人
应向发包人交付的设计资料及文件
第五条 本合同设计收费为_______万人民币。设计费支付进度详见下表。
1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所决定。
2、上述设计费包干价,在本合同项下工程范围内,今后不随涉及内容及设计周期的改变而调整。设计费按双方签订合同约定数,按规定向发包人按比例收取。
第六条双方责任
6.1发包人责任
6.1.1发包人按合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限3天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议<或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为设计工作人员,提供必要的工作<电脑,办公桌、打印机)生活<住宿)及必要的交通等方便条件。
6.1.5 设计人提交的设计成果的知识产权归发包人所有。
6.2设计人责任:____________
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:____________国家有关技术规范及当地技术标准。
6.2.3设计合理使用年限为 _______年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程开始施工,如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收,则设计费或工资另行商议。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:____________
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,逾期3天支付,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方协商解决 。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之一。
7.5合同生效后,单方要求终止或解除合同,应赔偿对方的经济损失。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.6本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列种方式解决:____________
(一) 提交仲裁委员会仲裁:____________
(二) 依法向人民法院起诉。
8.7本合同一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。
8.8本合同经双方签章第一天起生效。
8.9本合同生效后,双方认为必要时,到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.10本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.11其他约定事项:____________<也可另签补充协议)
发包人名称:____________ 设计人名称:____________公司
签证人:____________ <盖章) 公司代表:____________ <盖章)
地 址:____________ 地 址:____________
身份证号:____________
日期:__________年_____月 _______日 日期:__________年_____月 _______日
设计方案合同内容 篇四
发 包 人:______________
设 计 人:______________
签订日期:_______年 _______月 _______日
发包人委托设计人承担装修室内工程设计,经
双方协商一致,签订本协议。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4本设计不包括园林、厨房和智能化设计。
1.5本设计不负责建报图和竣工图。
第二条 本合同设计工程的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第五条 本合同设计收费为_______万人民币。设计费支付进度详见下表。
1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所决定。
2、上述设计费包干价,在本合同项下工程范围内,今后不随涉及内容及设计周期的改变而调整。设计费按双方签订合同约定数,按规定向发包人按比例收取。
第六条双方责任
6.1发包人责任
6.1.1发包人按合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限3天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议<或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为设计工作人员,提供必要的工作<电脑,办公桌、打印机)生活<住宿)及必要的交通等方便条件。
6.1.5 设计人提交的设计成果的知识产权归发包人所有。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家有关技术规范及当地技术标准。
6.2.3设计合理使用年限为 _______年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程开始施工,如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收,则设计费或工资另行商议。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,逾期3天支付,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方协商解决 。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之一。
7.5合同生效后,单方要求终止或解除合同,应赔偿对方的经济损失。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.6本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列种方式解决:
(一) 提交仲裁委员会仲裁:
(二) 依法向人民法院起诉。
8.7本合同一式2份,发包人1份,设计人 1 份。
8.8本合同经双方签章第一天起生效。
8.9本合同生效后,双方认为必要时,到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.11其他约定事项:<也可另签补充协议)
发包人名称:_______ 设计人名称:昆明与杨设计有限公司
签证人:_______ <盖章) 公司代表:_______ <盖章)
地 址:_______ 地 址:
身份证号: